建筑工程设计变更管理办法有哪些一、建筑工程设计变更管理办法有哪些1、为明确工程相关单位、业主(或称发包人、甲方、招标人、建设单位，下同)内部各部门的职责范围及权限，规范工程变更(简称变更)的分类及申报审批程序，保证工程质量与进度，有效控制工程投资，特制定本管理办法。2、本办法适用于致远地产有限公司工程设计变更。工程变更所遵循的原则为优化设计、不降低原设计使用要求、尽量降低或少增加工程成本，并按分类、分级的原则快速、准确、有序地予以处理。3、所有工程设计变更，按本办法经批准后由工程部下发变更指令并经过公司领导审批后，施工单位(或称承包人、中标人、乙方，下同)依据变更指令进行工程变更。没有变更指令，施工单位不得进行上述变更。任何工程变更均不表示，也不应以任何方式使原施工合同作废或无效。4、由于施工单位过失、违约或毁约及施工方法或工序引起的变更指令，变更增加的费用由施工单位承担，业主有权不予认可和支付相关的变更费用，且工期不得顺延。5、所有工程都须编制施工预算和施工图预算。施工预算是指根据合同、施工图纸会审确认后的施工图、中标文件(如投标原则及单价等)及招标文件等编制而成的造价文件。施工图预算是指编制单位根据合同、施工蓝图、定额文件及定额计价法的计价原则和有关规范等编制而成的造价文件。6、增加合同外项目，引起工程数量和相应的单价、合同总价变化，应按照本办法的有关程序确定费用。7、工程项目变更须有技术论证和经济分析，并按程序报批后实施。对于某些特殊的工程变更(如抢险等时间上不允许的)，经济分析未能及时与技术论证同步报送的，可先报该项目投资估算，但经济分析应在技术论证上报7天内报审，经审批的经济分析作为投资控制的依据。8、工程变更是指经批准后由监理单位根据规定下发指令的任何工程改变。以会审确认后的施工图为基础，凡相对于会审确认后的施工图发生工程数量变化的项目均为工程变更项目。工程变更造价控制以会审确认后的施工图编制的施工预算为基础，单项金额相对于施工预算对应项目变动的金额作为工程变更审批权限依据。施工预算仅因与会审确认后的施工图数量发生变动差异的，按有关规定报批。在施工预算报批之前，出现与中标造价、合同造价有变动的项目应按工程变更程序报批。工程变更具体包括但不限于：设计变更、工程签证、设备材料变更、新增项目等。9、监理单位和项目管理单位要加强工程变更管理，建立工程变更台账，按月度对各类变更项目、原因、工程数量、费用增减额进行统计、分析，严格控制投资。二、建筑工程设计变更管理职责本管理办法规定的任何变更，均应在其申请报告中列出前附表，并附上相应的支持材料。这些材料必须包括技术、经济两方面的分析及责任归属。变更必须考虑引起相关工程费用等变化的情况，不得分解属于同一单项变更(以招标文件中的工程量清单中的子项目为依据作为一个单项)的内容、工程量及费用。变更提出单位如有化整为零、故意规避审批权限的行为，业主将视为违约，并保留追索相应损失的权力。
  所有变更报告均应按单项和规定的统一格式(附后)填报，在可预见出现变更的情况下，应立即填报变更报告，使变更审批留有足够的处理时间，不得无故拖延影响变更审批。
  若非合同规定的特殊情况，施工单位不得因工程工期或工序等原因擅自进行变更处理，否则若因施工单位延误处理时机，责任由施工单位承担。
  驻地监理工程师是工程变更的第一核查责任人。驻地监理工程师必须认真履行自己的职责，及时对施工单位进行督促与指导。项目管理单位和业主将对施工单位和驻地监理工程师进行监督检查。对于建筑工程设计变更管理办法，我们上文给您进行了介绍，管理办法中规定要求双方同意后协商，该管理半分也给出了很多的相关规定，我们平时再处理问题时可以参考。同时我们也针对职责问题给您惊醒了讲解...

·在我国工伤鉴定去了还拍片吗
      工伤鉴定的时候，是需要申请者积极配合的。您都知道，做工伤鉴定的时候，已经向鉴定机构提交过医院的诊断证明了，因此很多人都觉得自己把全部的材料提交上去，就......

·最新入职员工合同签几年的问题
      新员工入职一个月之内，用人单位是应当与劳动者签订劳动合同的，如果超过一个月未与劳动者签订劳动合同的，劳动者可以从第二个月开始要求用人单位支付未签劳动合......

·工伤认定时间多长才能作出结果
      经过专业的认定，一旦确定劳动者在工作过程中受到的人身损害属于工伤的话，那之后才能按照工伤事故的规定进行处理，受伤劳动者也才能依法享受到相应的工伤待遇。......

·私人工程质量索赔内容有哪些
      私人工程质量索赔内容有哪些，程序是怎样的现在城市的经济不断发展，城市各处出现了各种建筑工程，因为市场的繁荣，所以有份多私人单位进入到了工程的建设。这时......

·民事判决书（二审维持原判或者改判用）
      法院诉讼文书样式５３　　　　（××××）×民终字第××号　　　　上诉人（原审××告）……（写明姓名或名称等基本情况）。　　被上诉人（原审××告）……（写明姓名或名称等基本情况）。　　第三人……（写明姓名或名称等基本情况）。　　（当事人及其......

·申请人身安全保护令应提交哪些证据？
      （1）证明婚姻关系、家庭关系、同居关系等共同生活关系的证据。（2）证明存在家庭暴力或正在面临家庭暴力威胁的证据，如现场视频、伤情照片、报警记录、证人证言、病历、法医鉴定报告、社会机构的相关记录或证明、加害人保证书、加害人带有威胁内容的手机......

·处罚故意伤害致人死亡怎么判刑
      处罚故意伤害致人死亡怎么判刑一、故意伤害致人死亡怎么判刑故意伤害致人死亡的处罚，应依据《刑法》第二百三十四条：故意伤害他人身体的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制。犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑;致人死亡或者以特别残忍手......

·讨债技巧—一箭双雕催款兵法
      “一箭双雕催款兵法”之妙即在于选准切入点，迅速展开工作，既收回债款，又加强了业务合作关系。这种策略非高明之土不能实施。　　射一箭而中两只雕，用一计而得若干利。　　“一箭双雕催款兵法”的精要在于“一箭”，选取最佳的切入点，达到既如数追回欠款，......

·电信诈骗缓刑抗诉规定是怎样的？
      电信诈骗缓刑抗诉规定是怎样的？随着我国社会经济水平的发展，电子网络行业也随着得到了繁荣，随着而来的是一些没有道德约束的公民，利用网络的虚拟性，在网络平台上随意暴露他人的信息，导致了电信诈骗案件的频繁发生。由于此类行为的社会危害性是比较大的......

·罪犯减刑假释程序规定的具体规定
      罪犯在服刑期间，表现优异可以获得监狱的审核，从而得到减刑，那么对于减刑，根据相关法律规定，对于在服刑人员，具备减刑资格的可以申请减刑，但是对于相关申请需要提前申请，获得的减刑时间根据具体的司法机构来决定减刑的时间多少，那么对于国家规定的具体......

·农业银行贷款利息怎么算 有人经常会选择农业银行贷款，银行贷
      农业银行贷款利息怎么算有人经常会选择农业银行贷款，银行贷款可以缓解暂时的压力。农业银行有自己规定的贷款利率，了解银行贷款利率对贷款有很大的帮助。那么农业银行贷款利息怎么算?农业银行贷款利率是多少?下面，我们为您介绍。一、农业银行贷款利率是......

·很多公司都会为劳动者购买五险一金，劳动者每月会定期缴纳一定数
      很多公司都会为劳动者购买五险一金，劳动者每月会定期缴纳一定数额的五险一金费用。因为缴纳五险一金会减少劳动者当月的实际收入，很多劳动者对缴纳五险一金有什么好处疑惑不解，导致很多人排斥五险一金不缴纳五险一金的情况，下面我们将详细为您阐述缴纳五险......


·泰州市债务追讨律师谈民间借贷、合同欠款等
      泰州市债权债务追讨律师代理个人债务追讨、公司债务催......


·金坛交通事故律师
    金坛交通事故律师提供交通事故诉讼、交通事故责任认定、交通事故......


·怎么确定涉外离婚抚养权归属
      涉外离婚当中同样会涉及到财产分割、子女抚养等问题。此时，对于未成年子女的抚养权，一般是先由父母作出协商，如果无法协商一致的话，则再由法院进行判决。那么涉外离婚抚养权归属实怎么确定的?我们一起从下文中进行了解。涉外诉讼离婚纠纷案件以及咨询离婚案......

·离婚协议范本简版如何书写
      一般夫妻在协议离婚的情况下，才需要签订离婚协议书，而离婚协议的内容自然也是双方在充分协商一致的情况下做出的，因此不同离婚夫妻做出的离婚协议书内容是不同的。那到底离婚协议书怎么写呢?我们带来离婚协议范本简版一份，帮助你进行了解。离婚协议范本简......

·刑事证据的种类有哪些？
      证据的种类    （一）物证、书证    物证，是指据以查明案件真实情况的一切物品和痕迹。这些物品和痕迹包括作案的工具、行为所侵害的客体物、行为过程中所遗留的痕迹与物品，以及其他能够揭露和证明案件发生的物品......