弱电工程承包合同是怎样的 一、弱电工程承包合同
  1、施工责任
  1)工程队独立自主，完成分包下去的工程，施工现场必须指派一名熟练固定的施工负责班长，工程过程中我公司专指派现场负责人指导、监督工程施工进度及质量。
  2)施工任务承包后，施工人员必须按照甲方、监理方、现场负责人和国家标准质量要求进行施工，不得偷工减料，减少工艺流程。
  3)因工程队原因导致工程返工、延工所引起工程额外增加费用，将由工程队承担，工程合同外增加的施工任务将根据工程量或标准有偿承担施工任务。
  4)施工过程中，施工队施工人员必须服从工地现场负责人的指挥。
  a、甲方责任：
   提供布线所需pvc管材、桥架及电缆等;
   提供穿线所需的文档，包括综合布线系统图、综合布线系统各层平面图、《穿线要求》及《空白穿线报告》;
  对布线提供技术支持，并进行现场监督，如发现问题及时向乙方提出整改意见，如乙方不能及时整改或不能履行合同，甲方有权单方面中止合同;
  2、乙方责任：
  自备穿线所需的辅材和工具，包括电锤、钢丝钳、油性笔、梯子等工具，并自行做好工具的保管工作。
  严格按照附件中图纸所述工程内容和质量要求完成穿线，并严格做好电缆的标号。标号一定要根据图纸标好，如有更改要通知甲方负责人。
   乙方自行做好成品的保护工作，发生被盗及损坏由乙方负责重新安装及修理，所发生的费用由乙方负责。
   乙方施工人员食宿自理，出现安全事故责任自负。
  2、付款方式
  1)工程完成50%以上支付工程款50%，付 7，500 元
  2)线路施工完毕经我方验收合格支付工程款的45%，付 6，750 元
  3)系统正常运行三个月支付工程款的5%，付 750 元
  3、 设计
  1) 甲方提供图纸一套(包括具体点位图及管线走向)，并负责交底工作.
  2) 甲方若无图纸，须向乙方交代清楚要求，乙方施工前须画草图让甲方认可.
  4、 工期
  从 年 月 日起至 年 月 日止，总工程进度根据建设方土建及其装修进度合理调整，因甲方因素拖延，工期顺延，乙方可以向甲方提出延误人工费补偿，因乙方因素拖延工期，甲方可扣除乙方人工费100元/天
  4、施工安全
  在施工过程中乙方应严格遵守安全规章制度来施工，不得破坏装修，否则造成的一切后果由乙方自己负责。
  6、工地现场管理
  1) 现场禁止使用明火。
  2) 现场禁止吸烟。
  7、维修
  1) 因乙方施工原因导致的质量问题，乙方应在两年内无偿维修。
  2) 普通维修乙方应在甲方通知乙方后三天内及时维修，特殊情况(断电，掉落，主干断网等问题)乙方必须在24小时内赶到并维修。
  8、 合同争议
  1) 出现争议甲乙双方先协商。
  2) 协商不成可向争议所在地法院提起诉讼。
   二、弱电工程承包合同注意事项
  (1)程序性条款。
  程序性条款的目的在于规范弱电工程价款结算依据的形成，预防不必要的纠纷。程序性条款贯穿于合同行为始终。包括信息往来程序、计量程序、工程变更程序、索赔处理程序、价款支付程序、争议处理程序等。编写时注意明确具体步骤，约定时间期限。
  (2)有关弱电工程计量条款。
  工程计量条款应注重计算方法的约定：(一般按净值计量)严格确定计量内容，加强隐蔽工程计量的约定。计量方法一般按工程部位和工程特性确定，以便于核定工程量、便于计算工价款为原则。
  (3)有关价款的条款，特别注意价格调整条款。
  A、约定合同中未标明价格的，或无单独标价的计价方法。或计价公式、或计价原则。
  B、弱电工程量变化综合价格的调整。约定工程量变化超过规定幅度值时综合单价的调整公式。
  C、对材料价格较大幅度变化等因素造成的价格调整，约定分担原则或调价公式。
  我们知道弱电工程承包合同对我们事非常重要的，与我们生活事息息相关的。既然弱电工程这么重要，那么弱电工程的承包合同我们一点要认真对待。以上是我们为您介绍的弱电合同的范本来供您参考，以及一些注意事项。我们都知道这个工程的重要性了...

·工程工期延误损失计算方法是什么?
      工程工期延误损失计算方法是什么?一般的工程项目都是有一定周期的，在正常情况下工程是不会延期的，但是也会有特殊情况发生。如果在这个过程当中由于一些情况发......

·员工工资制度的规定是怎样的
      工作中，大多数人最关心的一个问题就是工资，什么情况下会涨工资，哪些情况又会扣工资，这些都在员工工资制度中做了详细的规定，但是大多数人对这个规定并不了解......

·桩基础工程质量验收需要注意什么？
      桩基础工程质量验收需要注意什么？我们现在的居住环境由大大小小的工程组合而来，简单的表面不难看出有多少复杂的工程，其中也包含一项成桩质量检测，它分成了......

·北京市人防工程和普通地下室安全使用管理办法
      北京市人防工程和普通地下室安全使用管理办法北京市本地人口多，再加上外来人口逐年上升，因此住房问题就更为紧张，而大多北漂人都会选择便宜的地下室居住，所......

·公司没有资产破产清算还要赔偿吗
      公司没有资产破产清算还要赔偿吗一、公司没有资产破产清算还要赔偿吗根据《公司法》及有关规定，破产清算程序中公司财产在分别支付清算费用、职工的工资、社会保险费用和法定补偿金，缴纳所欠税款，清偿公司债务后的剩余财产，有限责任公司按照股东的出资比例......

·拘役刑期是怎么规定的，被判处拘役刑该在哪里执行
      刑事处罚中的主刑就包括了拘役，而根据规定拘役是要比管制更重一些的，但不管是在刑期还是强度上面，拘役都是要比有期徒刑轻的。既然说到刑期上面，那您知道拘役刑期是怎么规定的吗?我们整理了相关资料，将在下文中为你做详细解答。一、拘役刑期是怎么规定的......

·中华人民共和国婚姻法全文
      中华人民共和国婚姻法全文新《民法典》的颁布进一步完善了我国婚姻家庭法体系，维护了公民特别是老人、妇女、儿童的婚姻家庭权益，维护了平等、和睦、文明的婚姻家庭关系。在经过无数次的修订之后，新《民法典婚姻家庭编》具体包含了哪些内容呢？下面由我们......

·生态环境侵权诉讼中的抗辩理由
      生态环境侵权诉讼中，被告（侵权人）应调查收集证明环境侵权与侵权损害后果之间不存在因果关系的证据，包括但不限于：（一）证明被告（侵权人）未排放原告（被侵权人）所指的污染物，包括企业环境影响评价报告、环境验收报告、近期原辅料清单、生产工艺流程、......

·什么情况下遗嘱可以不用执行？
      有些合乎国家法律规定依法成立的遗嘱，可能因客观情况的变化，而不能实际执行，这些遗嘱有以下几种情况：(1)遗嘱继承人、受遗赠人在遗嘱继承前已经死亡，该遗嘱不能执行。例：高某立下遗嘱，表示将从其遗产中拿出2万元存款留给父母。但是，高某的父母先于......

·工厂收童工罚款是如何规定的？
      未满16周岁打工的都称之为童工，使用童工属于法律上禁止的行为，但因为童工的易于管理、剥削、人力成本低等特性，仍有不少单位顶风犯事，录用童工。对于录用童工这种违法行为，法律上是如何规定的呢？工厂收童工罚款是如何规定的？详情请参考下文。一、公......

·商业车险 费率改革的具体规定
      商业车险费率改革的具体规定保监产险〔2017〕145号各保监局、各财产保险公司：根据《保险法》等相关法律法规和《中国保监会关于深化商业车险条款费率管理制度改革的意见》(保监发〔2015〕18号)精神，现将财产保险公司机动车商业保险(以下简称商业车险)......

·在我国如何上法院起诉离婚
      离婚和结婚，这对于当事人来说都是一生当中非常重要的决定。如果真的已经决定要结束自己的婚姻关系，而且和对方也没有办法对这样的决定作出一个协商的结果的话，那么还有一个解除夫妻婚姻关系的办法就是向法院提起离婚诉讼。下面我们为您介绍的就是在我国如何......


·南京市最新看守所、监狱电话地址一览表
      南京市看守所联系电话、地址：南京市看守所 025-8......


·南京市鼓楼区看守所
    南京市鼓楼区看守所（已经合并为南京市第二看守所）地址位于南京......


·新刑法对诈骗罪的解释是什么样的
      近年来电信诈骗的问题常常可以在电视媒体中看到，不知道是加害者的聪明或是计划的周密还是受害者的贪婪，导致越来越多的人深陷在电信诈骗当中。其实电信诈骗只是诈骗罪中很小的一部分，诈骗有很多类型，那么国家对于诈骗罪到底是如何定义的呢?下面给您简单介绍......

·没签劳动合同能索赔吗
      生活中，大多数的用人单位都会与劳动者签订劳动合同，但也有一些情况是没有签订劳动合同的。对于劳动者来说，没签劳动合同能索赔吗？如果发生了工伤事故，没签劳动合同会影响工伤赔偿吗？我们将在下文中为您解答。一、没签劳动合同能索赔吗《劳动合同法》......

·夫妻两人均住A市，在B市购买房产，离婚诉讼要求分割B市房产，房产所在地法院是否有管辖权？
      我国《民事诉讼法》第二十二条第一款规定：“对公民提起的民事诉讼，由被告住所地人民法院管辖；被告住所地与经常居住地不一致的，由经常居住地人民法院管辖。”最高人民法院《关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第三条第一款规定：“公民的住所地......