法律知识

 首页 >>法律知识

工程工期延误损失计算方法是什么?


律师普法 www.da64.net

工程工期延误损失计算方法是什么?
  
  一般的工程项目都是有一定周期的,在正常情况下工程是不会延期的,但是也会有特殊情况发生。如果在这个过程当中由于一些情况发生了工程延误,就需要面临索赔。那么工程工期延误损失计算的方法是什么?这些问题就是我们带给您的内容。
  
  一、工期延误损失的计算方法:
  
  1、总费用法:较简单,基本思路:按现行计价规定计算索赔值,另外也可按固定总价合同转化为成本加酬金合同,即以承包商的额外成本为基础加上管理费和利润、税金等作为索赔值;
  
  使用总费用法计算索赔值应符合以下几个条件:
  
  (1) 合同实施过程中总费用计算是准确的,工程成本计算符合现行计价规定,成本分摊方法、分摊基础选择合理;实际成本与索赔报价成本所包括内容应一致;
  
  (2) 承包商的索赔报价是合理的,反映实际情况;
  
  (3) 费用损失的责任,或干扰事件的责任与承包商无任何关系。
  
  2、分项法:按每个或每类干扰事件引起费用项目损失分别计算索赔值的方法。
  
  特点:比前者复杂,能反映实际情况,为索赔报告的进一步分析提供依据,应用面广。
  
  3、因素分析法:亦称连环替代法,将各指标按客观存在的经济关系,分解为若干因素指标连乘形式。
  
  索赔依据:
  
  1、双方往来的信件及各种会议,会谈纪要;
  
  2、招标文件、 施工合同文本及附件 、补充协议、施工现场的各类签认记录,经认可的施工进度计划书,工程图纸及技术规范等;
  
  3、发包人或者工程师签认的签证;
  
  4、气象资料 、工程检查验收报告和各种技术鉴定报告、工程中送停电、送停水、道路开通和封闭的记录和证明;
  
  5、国家有关法律法令政策性文件;
  
  6、施工进度计划和实际施工进度记录、施工现场的有关文件(施工记录 备忘录 施工月报 施工日志等)及工程照片;
  
  7、工程核算资料,财务报告,财务凭证等,各种验收报告和技术鉴定;
  
  8、工程有关的图片片和录象,备忘录,对工程师或业主的口头指示和电话应随时书面记录,并请给予书面确认;
  
  9、投标前发包人提供的现场资料和参考资料;
  
  10、其他,如官方发布的物价指数,汇率,规定等。
  
  二、工程延期情形有哪些
  
  1、发包人未按合同约定时间开工的,以实际开工时间作为工期的起算点,工期向后顺延相应迟延开工的时间。
  
  2、虽然进场,但开工条件不具备的。如达不到开工的客观条件或者法定条件,如工地未满足合同约定的开工要求,法律上相关审批手续未办妥等。
  
  3、发包人未按合同约定时间提供符合要求的图纸的。
  
  4、发包人未按合同约定支付工程款的。
  
  5、发包人或者监理未及时发出指令、确认或进行答复的。
  
  6、设计变更,导致工程量增加的。
  
  7、发包人提供的测量基准点、基准线和水准点、勘察报告及其他书面资料存在错误或疏漏的。
  
  8、发包人增加合同外工程的,该工程另行计算工期,在原合同工期中顺延。
  
  9、非发包人原因造成停水、停电、停气等累计超过8小时的(本条在2013版施工合同中已经删除,所以本条并非必然可以顺延工期的情形,部分合同专用合同条款中已约定停水、停电、停气的风险由承包人承担)。
  
  10、发包方供应材料的,因发包供应材料迟延造成工期延误的。
  
  11、不可扩抗力,如台风造成、政府指令(如高考、召开重要会议)要求停工等。
  
  12、非承包人原因而发包人要求停工的。
  
  13、非承包人原因而监理单位指令停工的。
  
  14、承包人按合同约定程序完成隐蔽工程后发包人要求开挖重新验收,且验收结合格的。
  
  15、发包人直接发包工程的施工人原因造成工期延误的。
  
  16、发包人与承包人在施工过程中因已完成工程质量产生争议,承包人为避免损失扩大暂停施工,但最终确定已完成工程质量合格的。
  
  17、发包人未协调好土地权属问题、相邻关系等问题,相关第三人影响承包人正常施工的。
  
  18、因异常恶劣气候但未达到不可抗力情形下造成工期延误的。
  
  19、不利物质条件但未达到不可抗力情形下造成工期延误。
  
  20、其他因发包方原因造成工期延误的情形。
  
  以上就是我们整理的关于工程工期延误损失计算的内容。在工程工期延误时,对于损失要根据具体的情况进行计算,同时在索赔时要合情合理,毕竟会遇到一些不可抗力的因素,所以请对承包方多一些谅解。如果您现在处于纠纷中,可以向我们的律师进行咨询,他们将会给予你专业的指导意见。
  
  ...

·劳动争议仲裁赔偿清单都包括哪些项目?
      劳动争议仲裁赔偿清单都包括哪些项目?员工同用人单位发生劳动争议后,可以先尝试协商或者第三方机构调解的方式解决,无效的话再申请劳动仲裁。在提交仲裁申请书......


·工伤索赔计算标准具体是怎样的
      工作期间受伤,应该认定为工伤,这个时候,必然会涉及到赔偿问题,那么,提前了解关于工伤索赔计算标准的相关内容,有助于你在索赔时更好的维护自己的合法权益。......


·步入社会的我们,想必大家都有过求职的经历。小编整理了员工应聘
      步入社会的我们,想必您都有过求职的经历。我们整理了员工应聘一般公司入职需要提供材料,为那些还没有求职经历和即将求职的朋友提供一些借鉴。那么一般员工应聘......


·恢复劳动关系后多久上班,劳动关系劳务关系如何区分
      进入用人单位工作之后,一般情况下我们和用人单位的关系就属于劳动关系,建立劳动关系之后我们一定要签订劳动协议合同,否则后续出现自身权益侵害进行维护是非常......


·什么情形下可以选择诉讼离婚
      离婚的时候有两种选择,要么选择协议离婚,要么选择诉讼离婚。其中,诉讼离婚不是离婚时的最好选择,但也是一种很有效的选择,但是合适的时候选择合适的离婚方式,那一般来讲,什么情形下可以选择诉讼离婚呢?以下是具体介绍。一、什么情形下可以选择诉讼......


·建立劳动关系的流程是什么
      在我们日常生活中,如果去公司工作,那么用人单位与劳动者就要确认劳动关系。一般情况下,只要劳动双方签订劳动合同,在签订劳动合同那天就已经正式成立了劳动双方的劳动关系,那么建立劳动关系的流程是什么呢?想必还有很多人不太了解,本文我们将为您提供相......


·交通事故责任划分后如何理赔
      交通事故责任划分后如何理赔交通事故责任划分后如何理赔确定赔偿比例时,要区别这两种类型,一是机动车与非机动车驾驶人、行人之间发生交通事故;二是机动车与机动车之间发生交通事故。第一种,机动车与非机动车驾驶人、行人之间发生交通事故。机动车与非机动......


·受贿罪中的行为哪些可以数罪并罚
      有行贿的就有受贿的。行贿的会犯罪,受贿的也会犯罪。受贿的同时很可能触犯其他犯罪进而数罪并罚,那受贿罪中的行为哪些可以数罪并罚?犯了受贿罪就要受到刑罚处罚,那如何处罚受贿罪?本文将对上述两个问题分别进行解读,详细内容请看下文。一、受贿罪中的行为......


·建筑安装工程承包合同法及有关法律有哪些
      建筑安装工程承包合同法及有关法律有哪些?随着社会的快速发展,商场、居民楼等等建筑工程也越来越多,二在建筑工程中占有重要地位的建筑安装工程也显得尤为重要。在建筑安装工程承包中关于合同法及有关的法律内容也关乎着建筑安装工程能否顺利完成,那今天让......


·土地使用地最新政策的三大改动
      土地使用地最新政策的三大改动土地一直与农民们的生计有着密不可分的联系,现如今土地资源的开发与利用也变得越来越重要,但在土地开发利用的时候,出现了许多问题,在农村这些问题越发明显,为了解决这些问题,就在2017年国家出台了土地使用地最新政策,下面......


·非法持有枪支罪司法解释内容有哪些
      枪支在我国是禁用品,一般的公民是不可以持有的,如果非法持有枪支就会构成犯罪,这些在我国司法解释中是有明确的规定的。为了帮助您了解,下面,我们给您带来了非法持有枪支罪的司法解释,供您阅读。非法持有枪支罪司法解释第一条个人或者单位非法制造、......


·什么是缓刑?
      缓刑由英国法官希尔(Hill)首先倡导。作为一项刑罚制度,则最早由美国波士顿于1870年采用。缓刑制度自创立至今,各国刑法规定的缓刑主要有刑罚暂缓宣告、刑罚暂缓执行和缓予起诉三种。我国刑法所规定的缓刑,属于刑罚暂缓执行,即对原判刑罚附条件地不执行的......



·专业刑事辩护找浙江刑事辩护律师!杭州律师取保候审-缓刑-从轻-无罪释放
      浙江刑事辩护律师为遇到刑事犯罪案件的个人或团体提供......



·苏州离婚律师
    苏州离婚律师代理离婚诉讼、财产分割纠纷、抚养权纠纷、遗产继承......



·试用期合同自动解除是怎样的
      劳动者在试用期内,可以主动和用人单位解除合同,用人单位也可以主动和劳动者解除合同。但是,除了那两种方式,合同还可以自动解除。那你知道在试用期合同自动解除是怎样的?我们将为你讲解相关内容。一、合同自动解除是怎样的我国《劳动合同法》第四十四条......


·起诉支付抚养费管辖的法院是如何确定的?
      一、起诉支付抚养费管辖应该由被告现在的实际居住地法院管辖。原户籍地法院无权管辖。户籍所在地为住所。经常居地住时,是指居住一年以上的地方。《民事诉讼法》第二十二条,对公民提起的民事诉讼,由被告住所地人民法院管辖;被告住所地与经常居住地不一致的......


·宿迁市征地补偿和被征地农民社会保障办法是如何规定的
      宿迁市征地补偿和被征地农民社会保障办法是如何规定的征地工作一直是各地方政府较为头疼的工作,由于各地的特异性和差异性,征地标准很难达到一致,这就需要各地方政府早日出台符合各地方特色的征地标准。宿迁市征地补偿和被征地农民社会保障办法也已经被讨......



※声明:本页内容仅代表发帖者个人观点,不代表本站同意其观点和对其真实性负责,如涉及侵权或违法违规,请点此举报

有问题要咨询?工程工期延误损失计算方法是什么?

<{{title}}>

事发地:*<--请留地址,便于分析
手机号:*<--请留手机,以便律师回复

相关法律问答:
·永远不要去舒城县在这里2020多年来没去过好好生活永远不
·农民工工资拖欠2年多未给
·背书的商业承兑汇票拒绝付款
·房产证挂(有夫妻离婚协议中的房屋赠与
·拘留半月家属可以探视吗?
·我妈得手在上班时被压面机压伤了,3个韧带断了一个动脉断了,单位没给交医疗伤害险,
·毕业后就结婚生孩子 ,婚后就在家里带孩子,一直没有出去工作,但是有一定的积蓄,大
·交通事故车主全责受害人能获得哪些赔偿?


推荐律师


福建 吕超律师
执业11年
13147094815

江苏 夏骏艺律师
部门主任 法学学士 
15052927793

山东 许义园律师
法学学士 执业7年
13061416368

安徽 史微微律师
部门主任 法学学士 
15955028395

江苏 赵洋洋律师
副主任 执业12年
14751692778

上海 唐敏峰律师
执行主任 执业14年
18501560386

热门城市

·鸡西律师
·
西宁律师
·
密云区律师
·
贵阳律师
·
萍乡律师
·
荣昌区律师
·
保山律师
·
甘肃律师
·
保亭律师
·
泰州律师
·
青海律师
·
甘南律师
·
吉林律师
·
垫江县律师
·
株洲律师
·
辽阳律师

找律师网·法律知识
www.da64.net ©Copyright 2000-2023
登陆 | 会员中心 | 联系我们 | 违法违规举报