工程索赔的种类规定是什么？
  
  由于建筑工程在多个环节都有可能出现事故、工程错误和质量问题，在出现问题时承包人可提出索赔要求，该程序称为工程索赔。索赔要求必须在期限之内提出，否则发包人有权拒绝 。但并非所有索赔都可完成，必须在审核该索赔是否符合规定后才可使其成立。工程索赔有很多种分类，工程索赔的种类规定是什么?以下是相关资料：
  
  一、承包人的索赔程序
  
  (一)承包人提出索赔要求
  
  1、发出索赔意向通知。索赔事件发生后，承包人应在索赔事件发生后的28天内向工程师递交索赔意向通知，声明将对此事件提出索赔。该意向通知是承包人就具体的索赔事件向工程师和发包人表示的索赔愿望和要求。如果超过这个期限，工程师和发包人有权拒绝承包人的索赔要求。索赔事件发生后，承包人有义务做好现场施工的同期记录，工程师有权随时检查和调阅，以判断索赔事件造成的实际损害。
  
  2、递交索赔报告。索赔意向通知提交后的28天内，或工程师可能同意的其他合理时间，承包人应递送正式的索赔报告。索赔报告的内容应包括：事件发生的原因，对其权益影响的证据资料，索赔的依据，此项索赔要求补偿的款项和工期展延天数的详细计算等有关材料。
  
  如果索赔事件的影响持续存在，28天内还不能算出索赔额和工期展延天数时，承包人应按工程师合理要求的时间间隔(一般为28天)，定期陆续报出每一个时间段内的索赔证据资料和索赔要求。在该项索赔事件的影响结束后的28天内，报出最终详细报告，提出索赔论证资料和累计索赔额。
  
  (二)工程师审核索赔报告
  
  1、工程师审核承包人的索赔申请。接到正式索赔报告以后，工程师应认真研究承包人报送的索赔资料。首先在不确认责任归属的情况下，客观分析事件发生的原因，重温合同的有关条款，研究承包人的索赔证据，并检查他的同期记录;其次通过对事件的分析，工程师再依据合同条款划清责任界限，如果必要时还可以要求承包人进一步提供补充资料。尤其是对承包人与发包人或工程师都负有一定责任的事件影响，更应划出各方应该承担合同责任的比例。最后再审查承包人提出的索赔补偿要求，剔除其中的不合理部分，拟定自己计算的合理索赔款额和工期顺延天数。
  
  2、判定索赔成立的原则。工程师判定承包人索赔成立的条件为：
  
  (1)与合同相对照，事件已造成了承包人施工成本的额外支出，或总工期延误;
  
  (2)造成费用增加或工期延误的原因，按合同约定不属于承包人应承担的责任，包括行为责任或风险责任;
  
  (3)承包人按合同规定的程序提交了索赔意向通知和索赔报告。上述三个条件没有先后主次之分，应当同时具备。只有工程师认定索赔成立后，才处理应给予承包人的补偿额。
  
  3、对索赔报告的审查。
  
  (1)事态调查。通过对合同实施的跟踪、分析了解事件经过、前因后果，掌握事件详细情况。
  
  (2)损害事件原因分析。即分析索赔事件是由何种原因引起，责任应由谁来承担。
  
  (3)分析索赔理由。主要依据合同文件判明索赔事件是否属于未履行合同规定义务或未正确履行合同义务导致，是否在合同规定的赔偿范围之内。只有符合合同规定的索赔要求才有合法性、才能成立。
  
  (4)实际损失分析。即为索赔事件的影响分析，主要表现为工期的延长和费用的增加。
  
  (5)证据资料分析。主要分析证据资料的有效性、合理性、正确性，这也是索赔要求有效的前提条件。如果工程师认为承包人提出的证据不能足以说明其要求的合理性时，可以要求承包人进一步提交索赔的证据资料。
  
  4、确定合理的补偿额。
  
  (三)工程师与承包人协商补偿
  
  工程师核查后初步确定应予以补偿的额度、往往与承包人的索赔报告中要求的额度不一致，甚至差额较大。主要原因大多为对承担事件损害责任的界限划分不一致;索赔证据不充分;索赔计算的依据和方法分歧较大等，因此双方应就索赔的处理进行协商。通过协商达不成共识时，承包人仅有权得到所提供的证据满足工程师认为索赔成立那部分的付款和工期顺延。工程师收到承包人送交的索赔报告和有关资料后，于28天内给予答复或要求承包人进一步补充索赔理由和证据。
  
  如果在28天内既未予答复，也未对承包人作进一步要求的话，则视为承包人提出的该项索赔要求已经认可。对于持续影响时间超过28天以上的工期延误事件，当工期索赔条件成立时，对承包人每隔28天报送的阶段索赔临时报告审查后，每次均应作出批准临时延长工期的决定，并于事件影响结束后28天内承包人提出最终的索赔报告后，批准顺延工期总天数。应当注意的是，最终批准的总顺延天数，不应少于以前各阶段已同意顺延天数之和。
  
  (四)发包人审查索赔处理
  
  当工程师确定的索赔额超过其权限范围时，必须报请发包人批准。发包人首先根据事件发生的原因、责任范围、合同条款审核承包人的索赔申请和工程师的处理报告，再依据工程建设的目的、投资控制、竣工投产日期要求以及针对承包人在施工中的缺陷或违反合同规定等的有关情况，决定是否同意工程师的处理意见。索赔报告经发包人同意后，工程师即可签发有关证书。
  
  (五)承包人是否接受最终索赔处理
  
  承包人接受最终的索赔处理决定，索赔事件的处理即告结束。如果承包人不同意，就会导致合同争议。通过协商双方达到互谅互让的解决方案，是处理争议的最理想方式。如达不成谅解，承包人有权提交仲裁或诉讼解决。
  
  (六)发包人的索赔
  
  承包人未能按合同约定履行自己的各项义务或发生错误而给发包人造成
  
  损失时，发包人也应按合同约定向承包人提出索赔。
  
  以上内容均根据学员实际工作中遇到的问题整理而成，供参考，如有问题请及时沟通、指正。
  
  二、工程索赔的种类
  
  (一)按索赔的合同依据分类
  
  1、合同中明示的索赔。指承包人所提出的索赔要求，在该工程项目的合同文件中有文字依据，承包人可以据此提出索赔要求，并取得经济补偿。这些在合同文件中有文字规定的合同条款，称为明示条款。
  
  2、合同中默示的索赔。承包人的该项索赔要求，虽然在工程项目的合同条款中没有专门的文字叙述，但可以根据该合同的某些条款的含义，推论出承包人有索赔权。这种索赔要求，同样有法律效力，有权得到相应的经济补偿。默示条款是一个广泛的合同概念，它包含合同明示条款中没有写入、但符合双方签订合同时设想的愿望和当时环境条件的一切条款。这些默示条款，或者从明示条款所表述的设想愿望中引伸出来，或者从合同双方在法律上的合同关系引伸出来，经合同双方协商一致，或被法律和法规所指明，都成为合同文件的有效条款，要求合同双方遵照执行。
  
  (二)按索赔目的分类
  
  1、工期索赔。由于非承包人责任的原因而导致施工进程延误，要求批准顺延合同工期的索赔，称之为工期索赔。工期索赔形式上是对权利的要求，以避免在原定合同竣工日不能完工时，被发包人追究拖期违约责任。一旦获得批准合同工期顺延后，承包人不仅免除了承担拖期违约赔偿费的严重风险，而且可能提前工期得到奖励，最终仍反映在经济收益上。
  
  2、费用索赔。费用索赔的目的是要求经济补偿。当施工的客观条件改变导致承包人增加开支，要求对超出计划成本的附加开支给予补偿，以挽回不应由他承担的经济损失。
  
  (三)按索赔事件的性质分类
  
  1、工程延误索赔。因发包人未按合同要求提供施工条件，如未及时交付设计图纸、施工现场、道路等，或因发包人指令工程暂停或不可抗力事件等原因造成工期拖延的，承包人对此提索赔。
  
  2、工程变更索赔。由于发包人或监理工程师指令增加或减少工程量或增加附加工程、修改设计、变更工程顺序等，造成工期延长和费用增加，承包人对此提出索赔。
  
  3、合同被迫终止的索赔。由于发包人或承包人违约以及不可抗力事件等原因造成合同非正常终止，无责任的受害方因其蒙受经济损失而向对方提出索赔。
  
  4、工程加速索赔
  
  由于发包人或工程师指令承包人加快施工速度，缩短工期，引起承包人人、财、物的额外开支而提出的索赔。
  
  5、以外风险和不可预见因素索赔。在工程实施过程中，因人力不可抗拒的自然灾害。特殊风
  
  险以及一个有经验的承包人通常不能合理预见的不利施工条件或外界障碍，如地下水、地质断层、溶洞、地下障碍物等引起的索赔。
  
  6、其他索赔。如因货币贬值、汇率变化、物价、工资上涨、政策法令变化等原因引起的索赔。
  
  索赔需要在事件发生后的28天之内提交申请，之后按照程序进行工程师审核 。若双方协商一致，可顺利完成索赔。若意见不一致，可走诉讼程序，有需要可咨询的专业律师。
  
  ...

·最新水利工程质量事故等级划分标准是什么?
      最新水利工程质量事故等级划分标准是什么？因为水利工程服役期现场，其关乎人民的生命财产安全，收到了政府部门的严密监管，尤其是对峙俩个关系密切的施工阶段。......

·根据我国的相关法律的规定谁对工程质量终身负责？
      根据我国的相关法律的规定谁对工程质量终身负责？终身负责制是一个十分严肃的问题，不管是法院的法官需要对自己承办的案件终身负责，工程的负责人也要对工程质量......

·劳动仲裁的审理时间有多久
      劳动仲裁的审理时间有多久劳动仲裁是有效解决劳动纠纷的途径之一。那么，在法律上，劳动仲裁的审理时间一般有多久呢？作为劳动者，当然希望自己的劳动纠纷能迅速......

·工伤鉴定不服可以申请再次鉴定吗?
      单位职工因意外事件发生工伤事故，其实现主要的保障权利的途径就是申请工伤鉴定，但是某些情况下，当事人会对鉴定的结果表示异议，那么工伤鉴定不服可以申请再次......

·劳动关系种类包括哪些？
      对于劳动关系，就是劳动者与用人单位之间签订劳动合同所建立的关系叫做劳动关系，我们知道劳动关系是不可以随便解除了，而且劳动关系还要分种类的，那么到底劳动关系种类包括哪些呢？下面我们整理了相关资料，马上就来为您做详细解答，希望可以帮助到您。一......

·非法买卖制毒物品罪
      一、概念及其构成非法买卖制毒物品罪，是指违反国家规定，在境内非法买卖醋酸酐、乙醚、三氯甲烷或者其他用于制造毒品的原料或者配剂的行为。（一）客体要件本罪侵犯的客体是国家对醋酸酐、乙醚、三氯甲烷或者其他用于制造毒品的原料或者配剂的管制。我国对......

·一方不履行可申请强制抚养费的执行吗
      在夫妻离婚过程中，如果有子女的话，通常会涉及到子女的抚养权问题。如果一方取得子女的抚养权，另一方则负有给付抚养费的义务。在实际生活中，负有抚养费支付义务的一方经常会不履行支付义务。那么，一方不履行可申请强制抚养费的执行吗?下面，我们将为您详细......

·未成年犯罪的年龄该怎么计算
      未成年人在我国一般是指未满18周岁的人，对这部分人，相关法律在各方各面都是作出了保护的，要是未成年犯罪的话，则根据实际的年龄不同，具体的处理也是不一样的，由此期间，对未成年犯罪的年龄计算是多么的重要，下面就让我们来为您详细介绍一下这方面的内容......

·申请破产后债务怎么算
      申请破产后债务怎么算一、公司破产后债务问题依据《公司法》，有限责任公司股东承担责任以投资额为限。如果你没有虚假出资、欠缴出资、抽逃注册资本、转移公司财产等行为，就不必以其他财产来偿还公司债务。按照破产程序，应当通知并公告债权人登记债权。公......

·构成合同诈骗的有有哪些 合同诈骗罪的行为方式有哪些
      构成合同诈骗的有有哪些合同诈骗罪的行为方式有哪些在我国，合同诈骗的行为其实是有可能被认定为合同诈骗罪的，不过此时要看是否达到了规定的立案标准才行。那实践中，究竟法律规定的可以构成合同诈骗的有哪些呢?对此，可能很多人都不是很了解，下面就让我们......

·知识产权包括哪些内容？
      知识产权通常分为两部分，即工业产权和版权。下面用图表说明文学、艺术作品自然科学、社会科学作品著作权（版权）工程技术等作品计算机软件发明专利专利实用新型外观设计文字、图形、字母、数字商标三维标志和颜色组合上述要素的组......

·非法持枪寻衅滋事罪怎么处罚
      寻衅滋事就是行为人在公共场合随意殴打他人或损害公私财物，很有可能构成寻衅滋事罪。当然，还有行为人非法持枪寻衅滋事，那么非法持枪寻衅滋事罪怎么处罚?我们就为您简要分析一下，希望对您有所帮助。一、非法持枪寻衅滋事罪怎么处罚这是两个罪名，犯罪嫌......


·温州市看守所会见手续、时间、律师预约规定
      温州市看守所会见律师专业从事刑事辩护法律服务，到温......


·浦口交通事故赔偿
    南京市浦口区交通事故赔偿律师代理南京市浦口地区交通事故处理中......


·律师查阅卷宗材料方法
      刑诉法规定：“辩护律师自人民法院受理案件之日起，可以查阅、摘抄、复制本案所指控的犯罪事实和材料”。这是律师参与刑事诉讼活动第一次接触到本案的卷宗材料，也是律师全面了解案情，决定调查方向的最重要的环节。但依照法律及有关司法解释的规定，除适用简......

·学生医保缴费金额是多少，报销范围有哪些？
      在我们的生活中，我们都知道，医保政策为我们带来了很大的便利，无论是工人还是学生都可以交纳保险，但是学生的保险缴纳的数额是相对较少的，这也是国家对学生的特别关照，下面让我们一起来了解一下学生医保缴费金额是多少这个问题吧。一、学生大病医保报销......

·实际履行原则的的例外
      在下列情况下，可以排除实际履行原则的适用：        　　1、以特定物为标的的合同，当标的物灭失时，实际履行标的已不可能。        　　2、义务人不能按期交付标......