绿化工程质保期标准是多久

绿化工程质保期标准是多久
  
  一、绿化工程质保期标准是多久
  
  绿化工程的质保期法律上没有明确的规定，一般以当事人的意思自治为主，主要是看合同的约定。
  
  二、绿化工程合同该怎么写
  
  绿化工程合同
  
  业主(甲方)
  
  承包方(乙方)
  
  根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、等价有偿、公平、诚信的基础上，经友好协商，就甲方委托乙方进行 施工工程达成一致意见，特签订本合同，以资信守。
  
  第一条：工程概况
  
  1、工程名称：
  
  2、工程地点：
  
  3、预定开工日期： 年 月 日
  
  第二条：施工范围
  
  回填种植土按现场实际发生工程量结算，由双方代表签证认可，但单价不允许超过甲方认可的预算单价的限额。
  
  第三条：施工方式
  
  本工程由乙方以包工、包料的形式进行施工。
  
  第四条：工期
  
  1、工期自预定开工日期之日起至乙方竣工并通过合同约定的全部验收之日止，预计 天(包括法定假日)，不计乙方通知甲方验收后等待甲方验收的时间。
  
  2、如遇下列情况，乙方须在发生签证事由2日内书面通知甲方，并经甲乙双方代表签证，工期相应顺延，否则视为乙方放弃签证的权利，工程不予顺延。
  
  (1)因甲方原因影响工程施工进度，如未按时交出场地，接通水电、甲方变更设计等。
  
  (2)不可抗力因素。
  
  第五条：工程质量及验收标准
  
  1、工程质量必须达到合格(验收标准按业主设计要求及行业规范执行)，因乙方故意延误致使工程未能按时结算或提请验收的，本工程不能评定为合格。
  
  2、乙方提供的苗木必须事先控制质量，苗木规格严格按照设计要求进行选择，苗木种植质量必须严格按照绿化种植规范。
  
  3、苗木成活率达到100%.
  
  4、工程完工后，乙方应通知甲方进行验收。双方现场检查工程质量，质量合格，即由甲方签收。
  
  第六条：工程价款及结算、付款方式
  
  1、工程预算总价款为人民币 元(大写 元)
  
  2、结算方式：
  
  (1)甲方应在预定开工日期前 个工作日内，向乙方预付工程预算总价款的30%;
  
  (2)甲方应在乙方材料、工人进场以及提交开工报告后 个工作日内向乙方支付工程预算总价款的30%;
  
  (3)甲乙双方办理竣工验收和结算手续后的 个工作日内，甲方向乙方加付至工程结算总款额的90%.
  
  (4)工程结算总款额的10%作为工程质量保证金及保养金，甲方应在保养期期满后 个工作日内会同乙方现场复检并办理保养终结手续，甲方按合同约定扣除保养期间应由乙方支付的各类款项和违约金后向乙方结清。
  
  (5)以上付款的方式均以 支付。
  
  第七条：保养期
  
  1、苗木保养期为 个月，从本工程施工完成合同约定的全部验收之日起计。
  
  2、保养期内，凡因乙方施工造成的质量问题，乙方接甲方通知之日起日内，应无条件予以保养，苗木不成活的应及时更换。否则，甲方有权另派施工队伍施工、保养，一切费用在保养金内扣除，超过保养金的部分，甲方有权向乙方追偿。
  
  第八条：双方义务
  
  1、甲方义务
  
  (1)委派现场代表 负责对工程建设进行全面管理。
  
  (2)向乙方提供施工场地，保证运输道路畅通，同时提供施工用水、用电(水电费由 方承担)
  
  (3)提供本项目施工图纸，负责组织图纸会审和设计交底。
  
  (4)甲方在收到乙方所提交的竣工结算书及完整的竣工结算资料后，应在两周内通知乙方核对工程价款并于竣工验收后的两个月内完成结算。
  
  2、乙方义务
  
  (1)委派现场代表 负责对施工其间的全面管理。
  
  (2)根据甲方确认的施工图纸，按照本合同约定完成承包范围内的施工工作。
  
  (3)按相关安全法规进行安全施工，遵守甲方施工现场管理的有关规定，承担在施工过程中的放火、防盗、防止事故发生等安全责任。若出现安全问题，责任由乙方自行承担。
  
  (4)工程交付甲方前，应负责已完工工程的保护工作，在此期间发生损坏的，由乙方自费予以修复并按合同约定交付甲方，由此造成工期延误，按违约责任中的逾期完工条款处理。
  
  (5)乙方应确保工程质量达到验收标准。
  
  (6)乙方应在工程竣工验收后两周内向甲方提交竣工结算书及完整的竣工结算资料，并在收到甲方发出的核对工程价款通知之日起 内与甲方核对工程价款，与竣工验收后的`两个月内完成结算。
  
  第九条：违约责任
  
  1、因甲方工程量变化或图纸变更造成工期延期的，竣工日期应予以顺延。
  
  2、甲方未能按本合同约定进行竣工验收的，由甲方承担工程保管及风险责任。
  
  3、甲方逾期付款的，导致施工无法进行，乙方可停止施工。
  
  4、工程质量达不到约定标准，由乙方承担相应的责任。
  
  5、乙方在施工过程中，除不可抗力或甲方原因外不得以任何理由停工，非上述原因连续停工两个工作日以上的，甲方解除合同，造成甲方工期延误或其他损失的，乙方应予赔偿。
  
  6、乙方应向甲方支付的违约金，甲方在应付未付款中扣除，违约金不足以弥补甲方损失的，甲方可继续向乙方追偿。
  
  第十条：转让条款
  
  未经合同双方共同书面同意，任何一方不得单方面全部或部分转让其在本合同项下的权利和义务。
  
  第十一条：合同终止
  
  1、因解除而终止
  
  (1)由于乙方违约造成本合同不能履行或不能完全履行，如果甲方认为本合同已无必要继续履行或乙方在收到甲方要求其纠正违约的通知后仍不纠正其违约行为，则甲方有权向乙方发出解除本合同的书面通知，该通知自送达乙方时生效，乙方应按本合同约定承担违约责任，违约金不足以弥补甲方损失的，甲方可继续向乙方追偿。
  
  (2)由于甲方违约造成本合同不能履行或不能完全履行，如果乙方认为本合同已无必要继续履行或甲方在收到乙方要求其纠正违约的通知后仍不纠正其违约行为，则乙方有权向甲方发出解除本合同的书面通知，该通知自送达甲方时生效，甲方应向乙方支付双方确认已完成工作量的款项，并按本合同约定承担违约责任。
  
  (3)合同一方依本合同约定行使解除权的，合同自解除通知送达之日起终止。
  
  (4)合同终止后，不妨碍一方向违约方追究违约责任。
  
  2、有下列情形之一的，合同权利义务终止：
  
  (1)本合同按约定履行完毕;
  
  (2)本合同经各方协商一致而终止;
  
  (3)本合同因一方出现本条第1款的违约情况(包括一方擅自转让本合同项下权利义务行为)，另一方发出解除合同的通知;
  
  (4)法律法规规定终止的其他情形。
  
  第十二条：适用法律条款
  
  本合同的订立、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律规定。
  
  第十三条：争议的解决
  
  凡因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，合同各方应通过友好协商解决;如果协商不能既解决，任何一方均可向有管辖权的人民法院起诉。
  
  第十四条：其他
  
  1、本合同未尽事宜，由甲、乙双方友好协商，另签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。
  
  2、本合同附件是本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。
  
  3、合同及其补充协议经双方签字、盖章之日起生效，并在保养期界满，接清余款之日起自行终止。
  
  4、本合同一式 份，甲、乙双方各执 份，每份均具同等法律效力。
  
  换言之只要当事人在合同中约定了质保期，就按照合同中约定的期限为主，当事人在约定质保期的时候，尽量将质保期的时间约定的越长越好，这样后期如果工程出现质量问题，还可以让承包方来对工程进行维修。
  
  ...

·解除劳动关系协议书工伤赔偿怎么写？
      在现实生活中，劳动在工作中意外受伤，或者是由于得了职业病等，经过司法鉴定之后，都是可以得到经济赔偿的，对于那些在受伤后，及时痊愈也不再事宜于继续工作的......

·拖欠劳务费应该怎么办
      在用人单位拖欠劳务费的情况下，劳动者要先和用人单位协商，如果协商无法解决，则可以通过以下法律途径来解决：（1）向当地劳动保障监察机构投诉举报；（2）向当......

·人防工程保护五项规定
      人防工程保护五项规定人防工程多建设于地下，与普通地下建筑物的区别在于人防工程具有战时储备物资、医疗救护的功能，人防工程相对坚固，能够阻挡很多武器的冲......

·监理工程师对于控制工程质量的原则是什么?
      监理工程师对于控制工程质量的原则是什么样的？在日常生活中我们便可以看出，工程质量是建筑施工中最为关键的。但是，要如何做才能使工程质量得到有效保证呢?大......

·一、酒驾或者醉驾驾驶证吊销交警队会通知我吗?
      一、酒驾或者醉驾驾驶证吊销交警队会通知我吗?酒驾或者醉驾驾驶证吊销交警队会通知违章者本人。吊销是指依法取得驾驶证后，出现法定事由被依法吊销的情形，如重特大交通事故当中承担一半以上责任者按规定应当吊销驾驶证，这些都属于行政行为。一般未按时体检，......

·违法解除劳动合同的赔偿金也受12年封顶
      根据《中华人民共和国劳动合同法实施条例》第二十五条的规定，用人单位违反劳动合同法的规定解除或者终止劳动合同，依照劳动合同法第八十七条的规定支付了赔偿金的，不再支付经济补偿。赔偿金的计算年限自用工之日起计算。根据《中华人民共和国劳动合同法》......

·宁波大学生首次购房优惠政策有哪些
      宁波大学生首次购房优惠政策有哪些毕业十年内大学生夫妻买首套房，可获的政府补贴将翻倍。宁波出台《优化人才住房保障的实施细则》，就各类人才享受住房补助发放、购房补贴、公积金优惠政策和办理手续做了明确和细化。1、2015年开始未来三年大学生买房补贴翻倍......

·我国刑法对死刑的限制体现在哪些方面？
      司法实践中，在公安机关正产确定案情后，会将案件移交给人民检察院审理，人民检察院在判决时，会以法律为依据，并结合当事人的犯罪事实进行量刑，就实际情况来看，被判处死刑的案件时比较常见的，但是近年来我国改变了国家政策，使用缓刑固定，故而我国刑法对......

·劳动合同续签申请理由该如何写？
      劳动者去用人单位工作的时候，往往会与用人单位签订劳动合同，而劳动合同到期后，劳动者想要续签合同，就要写申请。那你知道劳动合同续签申请理由该如何写吗?我们提供了一篇范本，希望能帮助到你。一、劳动合同续签申请理由该如何写劳动合同续签申请理由......

·一岁双胞胎抚养权怎么规定
      只要牵扯到了抚养权的的问题，一般夫妻双方都已经离婚了，对于抚养权的相关问题，国家婚姻法有明确的规定，有两种方法，一种是夫妻双方私下调解，另一种是诉讼上法院庭解，如果夫妻双方有一岁的双胞胎，那么离婚后一岁双胞胎抚养权是怎么规定的呢？下面我们将......

·广东乡村征地补偿款的发放流程是什么
      广东乡村征地补偿款的发放流程是什么?1、告知征地情况在征地依法报批前，当地国土资源部门应将拟征地的用途、位置、补偿标准、安置途径等，以书面形式告知被征地农村集体经济组织和农户。在告知后，凡被征地农村集体经济组织和农户在拟征土地上抢栽、抢种、抢......

·物业能否禁止无车位业主在小区内长期停
      占用物业管理区域内、业主共有的道路或者其他场地停放车辆，应当交纳车位场地使用费。如果业主需要在物业管理区域内停放车辆，应当事先与物业公司商定停车位置，不得擅自占用道路或者其他场地。业主既未购买停车位也未交纳相应的场地使用费，同时未经协商允许......


·南京收条
      南京债务律师专业处理收条引起的法律纠纷案件，指导您......


    家庭居室装饰工程质量验收标准的强制性条文有哪些？一、家庭居室装饰工程质量验收标准的强制性条文有哪些？1、建筑装饰装修工......
    您在驾驶机动车时，难免会因为一些特殊原因导致违法了交通法规，如果车主发生了闯红灯逆向行驶的情况，会被扣分以及罚款，就需要......
    个人承诺书范文怎么写？?个人承诺书范文怎么写？现在，无论是学术、工作还是出国，承诺都是一件十分重要的事情，因为它直观地......