随着我国工程建设的不断加快，越来越多的工程都开始启动，建设工程质量保证金是保障工程质量，如期完成工程的一项重要措施，它约束了承包方的建设管理行为，让工程得以完善。那么，建设工程质量保证金管理暂行办法有哪些内容？下面就让我们为您整理一下相关的知识。
  
  
  建设工程质量保证金管理暂行办法 ?
  
  
  第一条
  
  
  为规范建设工程质量保证金（保修金）管理，落实工程在缺陷责任期内的维修责任，根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程价款结算暂行办法》和《基本建设财务管理规定》等相关规定，制定本办法。
  
  第二条
  
  本办法所称建设工程质量保证金（保修金）（以下简称保证金）是指发包人与承包人在建设工程承包合同中约定，从应付的工程款中预留，用以保证承包人在缺陷责任期内对建设工程出现的缺陷进行维修的资金。
  
  
  缺陷是指建设工程质量不符合工程建设强制性标准、设计文件，以及承包合同的约定。
  
  缺陷责任期一般为六个月、十二个月或二十四个月，具体可由发、承包双方在合同中约定。
  
  第三条
  
  发包人应当在招标文件中明确保证金预留、返还等内容，并与承包人在合同条款中对涉及保证金的下列事项进行约定：
  
  （一）、保证金预留、返还方式；
  
  （二）、保证金预留比例、期限；
  
  （三）、保证金是否计付利息，如计付利息，利息的计算方式；
  
  （四）、缺陷责任期的期限及计算方式；
  
  （五）、保证金预留、返还及工程维修质量、费用等争议的处理程序；
  
  （六）、缺陷责任期内出现缺陷的索赔方式。
  
  第四条
  
  缺陷责任期内，实行国库集中支付的政府投资项目，保证金的管理应按国库集中支付的有关规定执行。其他政府投资项目，保证金可以预留在财政部门或发包方。缺陷责任期内，如发包方被撤销，保证金随交付使用资产一并移交使用单位管理，由使用单位代行发包人职责。
  
  社会投资项目采用预留保证金方式的，发、承包双方可以约定将保证金交由金融机构托管；采用工程质量保证担保、工程质量保险等其他保证方式的，发包人不得再预留保证金，并按照有关规定执行。
  
  第五条
  
  缺陷责任期从工程通过竣（交）工验收之日起计。由于承包人原因导致工程无法按规定期限进行竣（交）工验收的，缺陷责任期从实际通过竣（交）工验收之日起计。由于发包人原因导致工程无法按规定期限进行竣（交）工验收的，在承包人提交竣（交）工验收报告90天后，工程自动进入缺陷责任期。
  
  第六条
  
  建设工程竣工结算后，发包人应按照合同约定及时向承包人支付工程结算价款并预留保证金。
  
  第七条
  
  全部或者部分使用政府投资的建设项目，按工程价款结算总额5%左右的比例预留保证金。
  
  社会投资项目采用预留保证金方式的，预留保证金的比例可参照执行。
  
  第八条
  
  缺陷责任期内，由承包人原因造成的缺陷，承包人应负责维修，并承担鉴定及维修费用。如承包人不维修也不承担费用，发包人可按合同约定扣除保证金，并由承包人承担违约责任。承包人维修并承担相应费用后，不免除对工程的一般损失赔偿责任。
  
  由他人原因造成的缺陷，发包人负责组织维修，承包人不承担费用，且发包人不得从保证金中扣除费用。
  
  第九条
  
  缺陷责任期内，承包人认真履行合同约定的责任，到期后，承包人向发包人申请返还保证金。
  
  第十条
  
  发包人在接到承包人返还保证金申请后，应于14日内会同承包人按照合同约定的内容进行核实。如无异议，发包人应当在核实后14日内将保证金返还给承包人，逾期支付的，从逾期之日起，按照同期银行贷款利率计付利息，并承担违约责任。发包人在接到承包人返还保证金申请后14日内不予答复，经催告后14日内仍不予答复，视同认可承包人的返还保证金申请。
  
  第十一条
  
  发包人和承包人对保证金预留、返还以及工程维修质量、费用有争议，按承包合同约定的争议和纠纷解决程序处理。
  
  第十二条
  
  建设工程实行工程总承包的，总承包单位与分包单位有关保证金的权利与义务的约定，参照本办法中发包人与承包人相应的权利与义务的约定执行。
  
  第十三条
  
  本办法由建设部、财政部负责解释。
  
  第十四条
  
  本办法自公布之日起施行。
  
  (2005年1月12日建设部、财政部建质[2005]7号发布)
  
  综上所述，建设工程质量保证金是从应付的工程款中预留，这是发包方与承包方在协议中明文约定。保证金用以保证维修工程中出现的缺陷，保障工程质量使得工程能够最大化地投入使用。建设工程质量保证金管理暂行办法有哪些内容？以上从协议到实施进行了具体说明。
  
  ...

·员工自己没续签劳动合同怎么办
      工作中，我们经常遇到的情况是用人单位不愿意与员工续签劳动合同，但员工自己没续签劳动合同的情况也是存在的。那此时用人单位该怎么办呢?如果处理不当，势必会对......

·安排员工加班是否有时间限制
      根据我国法律的规定，用人单位可以在员工休息休假的时间，安排员工到公司加班，但此时也赋予了员工拒绝加班的权利。而要是员工也同意加班的话，此时安排员工加班......

·工伤鉴定八级赔偿标准是什么
      许多人想知道工伤鉴定八级赔偿标准是什么这个问题，对于我们大多数普通人来说，我们通过自己辛苦的劳动付出和汗水来获取报酬，一旦因为意外不小心受伤，将会是一......

·土方工程质量验收标准是什么?
      土方工程质量验收标准是什么在一些高楼大厦或者其他建筑物的建筑过程中，土方工程是很重要的，这是由于土方工程是基础性的工程，是一切建设的先行力量了。由于土......

·保费缴纳
      新车与旧车，保险费是否一样?大多数事故中，汽车只是部分损坏。而保险公司只要赔偿修理而就可以了。修一辆旧车的费用跟修理新车的费用差不多。为什么交“额外保险费”?"额外保险费"是发生事故后要求你支付的金额。这个数量已经在保险单中商定写明，发......

·收购公司的风险有哪些
      收购公司的风险有哪些公司经营发展的过程中，可能因为扩展壮大，而需要对目标公司进行收购。那么您知道收购公司的风险有哪些吗？这是公司管理者应该事先了解清楚的，这样才能做好应对措施。下面就让我们为您做详细介绍吧。一、公司并购实施前的决策风险......

·父母代未成年人签合同有效吗？
      父母代未成年人签合同有效吗？一、父母代未成年人签合同有效吗父母代未成年签合同有效。18周岁以上的公民是成年人，具有完全民事行为能力。18周岁以下的公民都是未成年人，但是关于其行为能力却分为三种情形。第一类是16周岁以上不满18周岁的公民，以自己的......

·土地租赁合同最长年限是多久
      我国土地所有权归国家和集体所有，但是土地的使用权是可以转让租赁的，那么使用权的租赁期限有限制吗?最高期限是多少呢?现在，我们将在下面的文章中就该问题做详细的阐述，希望能帮助您解决相关的法律问题。一、土地租赁合同最长年限是多久国有土地长期租......

·哪些收入不属于工资范畴？
      对于职工的哪些收入不属于工资的范畴，我国人力资源和社会保障部和统计局均有规定。        　　1.劳动部[1995]309号《关于贯彻执行〈中华人民共和国劳动法〉若干问题的意见》的第53条规定，劳动者的以下劳动收......

·重婚罪有孩子怎么判,如何处罚重婚罪?
      根据相关法律的规定，在对重婚犯罪量刑处罚的时候，是没有考虑是否重婚又有了孩子。此时仍旧按照《刑法》中规定的量刑标准，对行为人进行处罚。那么犯了重婚罪的究竟该如何处罚呢?请阅读下文进行了解。一、重婚罪有孩子怎么判重婚罪的刑事责任，犯本罪的，......

·公司违反劳动合同有什么责任
      公司违反劳动合同有什么责任一、公司违反劳动合同有什么责任1、民事责任(1)违约责任劳动合同法只是禁止公司与劳动者约定除法律规定的两类违约责任之外的、由劳动者承担责任的违约责任，至于双方约定由公司承担的违约责任未做限制。所以，在不违反法律、行政......

·工伤鉴定的相关规定有哪些
      由于工伤鉴定是一个涉及到法律权益的过程，所以我国是有出台工伤鉴定的相关规定的，以保证公民权利。由于每个人的工作不一样，涉及到的工作场所和条件也不一样，可能发生的伤害也就不一样，而这需要有一定的标准来执行才能获得公正的工伤鉴定。下面我们一起来......


·长期分居导致感情破裂判离，女方二审争取财产终获支持！
      案情简介：上诉人与被上诉人虽有争吵打闹，但这是......


·江宁遗产继承律师
    南京市江宁区遗产继承律师全程指导遗产纠纷案件的取证、代理立案......


·债权转让管辖权问题
      债权转让管辖权问题现在人们在债权转让产生了纠纷，第一时间去找法院解决问题，但是不是每一个法院都会受理，很多人就会产生疑惑，法院不管理这些案子?那么，我们在下文就为您简要分析一下债权转让管辖权的问题，希望对您有所帮助。一、债权转让管辖权问题债......

·怎么区分劳动关系和承揽关系？
      1、在承包关系中，承包方享有经营管理的自主权，需要按照企业承包合同的规定完成所承包的生产经营任务。发包方负责检查监督承包方的生产经营活动，但不直接参与承包方的日常工作。由此引出了劳动关系与承包关系的重要区分点—人身隶属性。2、到工厂工作，......

·失职致使在押人员脱逃罪的认定是什么？
      在看守所内羁押的人员是在押人员，看守内守卫虽然没有监狱中那么严格，但也是不容易逃脱的。如果有被羁押的人员逃脱的情况，看守所内的工作人员就属于失职，严重的情况会构成失职使在押人员逃脱罪，失职致使在押人员脱逃罪的认定是什么？一、失职致使在押人......