生活中，一般情况下，房屋建筑时，都是由专门的建筑单位进行施工的。但是，为了确保房屋的质量和建筑方的利益，在房屋建筑的时候，双方会签订相关的合同，对房屋建筑中的一些事宜作出约定。有关房屋建筑合同范本该怎么写的问题，相关人士还是很有必要做一定了解的，这是以后工作中经常会用到的。
  
  房屋建筑合同范本该怎么写?
  
  房屋建筑工程施工合同范本
  
  甲方：
  
  乙方：
  
  根据《建筑法》，《经济合同法》及有关法律法规，甲乙双方在平等自愿，公平合理，互惠互利的原则下，通过双方协商就私人住宅建房工程达成协议，希望双方严格执行，共同遵守。
  
  一、 建筑工程概况
  
  1、工程名称：______
  
  2、地点：______
  
  二、工程造价
  
  1、全部工程手工费合计人民币，大写：______小写：______。
  
  2、每平方米建筑面积______元，含抹内外墙面、搞地平、起隔墙等。
  
  三、承建方式及施工准备
  
  1、甲方将其住宅工程以包工的方式承包给乙方承建。
  
  2、甲方应及时提供工程所需全部材料。
  
  3、乙方自带泥工、木工、钢筋工、内外粉刷、盖瓦等建筑活动所需的一切工具，包括施工用的搅拌机、震动器等施工机械以及模板、搭架等。雨天做好遮雨措施，避免在捣制楼面时下雨影响楼面质量。
  
  四、施工安全要求
  
  1、乙方施工人员必须具备一定的房屋建筑施工经验，以确保乙方所承揽建设的工程符合建设施工所要求的质量和技术要求。
  
  2、乙方必须重点抓好工程的质量和安全施工，严格按照抗震安居房屋建设标准建房，在施工期间，以确保工程质量和安全，控制好各种可能存在的危险因素，消除安全事故的隐患，随时对工程质量进度、安全三大要素加强全面检查和督促。
  
  五、工程质量。
  
  1、乙方按甲方提供的图纸(要求)施工，若发现图纸有不合理部分，经甲乙双方共同协商，在取得明确一致的施工方案后乙方方可再进行施工。
  
  2、工程质量应达到抗震安居房屋建设评定标准的合格条件。建房后的墙体、窗户安装、门等要做到平整、光滑，墙砖、地面做到平滑，杜绝空鼓，符合相关标准。墙面、屋顶、窗沿口等不得出现开裂、渗水等现象。
  
  3、因乙方方面自身原因达不到工程质量合格条件，乙方应按甲方及其委派人员的要求返工、修改和重作，并承担导致返工、修改、重作等人工、材料等所有费用。返工、修改后仍不能达到约定的合格使用条件的，乙方承担工程质量违约责任。
  
  六、建房工期
  
  建房工期为______ 天，自______年______月______日开始施工算起。开工起______个工日完工。
  
  七、付款方式
  
  乙方进场后，甲方将按工程进度付款。完工后按实做工程量，根据陕西省建筑工程面积结算规定办法进行面积结算。
  
  1、基础付百分之______。
  
  2、主体封顶后付百分之______(可根据楼层给付)
  
  3、装饰工程完工后付百分之______(可分冰给付)
  
  4、其余款项待验收交工后扣除5%的保修金外—次付清。
  
  八、违约责任和争议的解决办法
  
  1、乙方承揽建设工程的质量达不到约定要求的，乙方要无偿修理、返工或重作。造成损失的，乙方要赔偿所有损失。因乙方原因有其它致使合同无法履行情形的，乙方要赔偿因其违约给甲方造成的一切损失。
  
  2、甲乙双方因履行本合同发生争议，应耐心协商解决。如经协商仍无法解决的，双方同意提请劳动仲裁委员会进行仲裁。
  
  九、合同的生效与终止。
  
  1、本合同一式贰份，甲乙双方当事人各执壹份。
  
  2、本合同自签订之日起生效。
  
  以上合同，双方必须共同遵守。如经双方协商同意签订补充合同，补充合同与该合同具有同等法律效力。
  
  甲方签字：
  
  乙方签字：
  
  房屋建筑合同中，对于建筑工程概况、工程造价、建筑方式、双方的责任义务等，都应该有着明确的规定。双方当事人一定要知道，房屋建筑合同一旦签订以后，就具有法律效益，日后，如果因为房屋建筑的问题发生了纠纷的话，法院在处理的时候，合同将是主要的一项依据。
  
  ...

·《劳动法》停薪留职规定有哪些内容
      不管是国有企业还是私营企业，在面对一些问题的重大决策或者是部分员工的违规处理时都会面临一些问题，能否对这些员工进行劳动法停薪留职规定？企业职工因为家庭......

·单位辞退员工有哪些情形
      找专长律师：婚姻家庭律师????????????劳动工伤律师????????????债权债务律师????????????交通事故律师????????????医疗纠纷律师虽然用人单位是可以辞退员工的......

·工伤认定行政确认的流程是如何规定的？
      工伤认定是一种行政行为，在职员在工作工程中因发生意外事故之后，是需要先进行工伤认定之后，才可以申请得到企业单位的经济补偿，若劳动者在未申请工伤认定，即......

·上海工伤鉴定十级赔偿多少？
      现如今随时随地都有可能面临着事故，谁也不能保证自己不出事故，当我们在工作中出现事故时，往往会与所在单位进行协商，进行赔偿，而赔偿则是需要一个标准的，这......

·北京市不动产登记中心推出“律师在线查询不动产登记信息”
      为持续打造国际一流的营商环境，市规划自然资源委坚持改革创新，正式推出“律师在线查询不动产登记信息”服务，实现在线核验法律文书及律师身份，进一步减少申请人跑动次数和精简办事材料，提高律师查询不动产登记信息便利度。一、减材料在以往操作中......

·民间借贷案件中，出借人没有借条的，是否可以起诉？
      根据《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第十六条规定：原告仅依据金融机构的转账凭证提起民间借贷诉讼，被告抗辩转账系偿还双方之前借款或者其他债务的，被告应当对其主张提供证据证明。被告提供相应证据证明其主张后，原告仍应就借......

·如何防范无证二手房买卖风险
      在生活中，由于各种因素导致了有些房屋是没有房产证的，但即便是如此，这些没有房产证的房屋也常常会参与到房屋买卖活动中去。而作为购房者，您要做的就是注意防范风险。那么，购房者应该如何防范无证二手房买卖风险？我们马上在下文中为你做详细解答。一、......

·海关总署应当自通知申请人是否准予备案的期限
      根据《知识产权海关保护条例》第九例，海关总署应当自收到知识产权权利人申请知识产权海关保护备案的全部申请文件之日起，通知申请人是否准予备案的期限为三十日内。...

·侵权案件中被侵权人死亡，赔偿项目是否包括其家属交通费及食宿费
      《中华人民共和国民法典》第一千一百七十九条　【人身损害赔偿范围】侵害他人造成人身损害的，应当赔偿医疗费、护理费、交通费、营养费、住院伙食补助费等为治疗和康复支出的合理费用，以及因误工减少的收入。造成残疾的，还应当赔偿辅助器具费和残疾赔偿金......

·上市公司并购重组标的锁定期是什么?
      上市公司并购重组标的锁定期是什么意思？我国对上市公司的监管非常严格，其做出的每一项决策都关心到广大股东的利益。上市公司在并购重组过程中，会涉及到股权变更，为了防止股东恶意转让股权影响股份收益，上市公司在并购前会对股权进行锁定。那么上市公司......

·如何选择成都贷款担保公司
      如何选择成都贷款担保公司成都贷款担保公司有很多，如何选择一家合法的担保公司确保公司资金账户的安全呢？这其中有不少的学问噢，如果选择不正规的担保公司可能会导致公司的资金链崩溃，导致公司业务无法正常进行。我们为您总结一下如何选择成都贷款担保公司......

·吸毒会判死刑吗 立案标准是怎样的
      吸毒会判死刑吗立案标准是怎样的一、涉及吸毒真的会判刑吗?单纯吸毒不触犯《刑法》，但应受行政处罚。我国《治安管理处罚法》第七十二条规定：有下列行为之一的，处十日以上十五日以下拘留，可以并处二千元以下罚款;情节较轻的，处五日以下拘留或者五百......


·南京市第二看守所短期服刑人员会见规定
      南京市第二看守所短期服刑人员会见规定：一、会见的......


·绩溪县看守所
    安徽省绩溪县看守所位于宣城市绩溪县华阳镇柏枝新村140号，是公安......


·业务专用章的效力
      在一般情况下，如果双方在合同中约定“本合同经企业加盖某业务专用章后生效”，则根据《合同法》第四十五条之规定，该合同为附条件生效合同，企事业单位加盖某业务专用章可以成为合同的生效条件之一。但是，需要提请企业注意的是，如果该合同属于由企业提供并......

·第三人参加诉讼申请书
      申请人：A，女，××岁，×族，××省××县人，××省××县××厂工人，现住××省××县××路××号。请求事项：1．判令原告、被告返还全部遗产；2．驳回原告之诉讼请求。事实与理由：（应祥述事实和理由，此略。）证据和证据来源，证人姓名......

·离婚时关于财产分割，新婚姻法怎么规定的
      当婚姻无法继续维系时，离婚就成了双方的共同选择。离婚时，接踵而来的问题让人开始出现了困惑，新婚姻法的颁布，媒体上爆发了各种各样的报道，如“姑娘看完不敢结婚了”，“让女性成为了恐婚族”等等。其实，只要我们多了解新婚姻法的规定，理出条理来，就能......