法律知识

 首页 >>法律知识

政府工程建设因为工程本身政府是没有能力进行建设的,所以会选择


律师普法 www.da64.net

政府工程建设因为工程本身政府是没有能力进行建设的,所以会选择将工程外包出去,工程外包为了能够更好的进行建设保障工程的顺利进行就会签订一些工程相关的协议,其中建设工程施工协议就是非常重要的协议合同,但是还有很多事业单位不知道建设工程施工协议的格式是怎样的。
  
  建设工程施工合同(示范文本)
  
  说明
  
  为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为,维护合同当事人的合法权益,依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规,住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同(示范文本)》(gf-1999-0201)进行了修订,制定了《建设工程施工合同(示范文本)》(gf-2013-0201)(以下简称《示范文本》)。为了便于合同当事人使用《示范文本》,现就有关问题说明如下:
  
  一、《示范文本》的组成
  
  《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。
  
  (一)合同协议书
  
  《示范文本》合同协议书共计13条,主要包括:工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容,集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。
  
  (二)通用合同条款
  
  通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定,就工程建设的实施及相关事项,对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。
  
  通用合同条款共计20条,具体条款分别为:一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求,也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。
  
  (三)专用合同条款
  
  专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况,通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。在使用专用合同条款时,应注意以下事项:
  
  1、专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致;
  
  2、合同当事人可以通过对专用合同条款的修改,满足具体建设工程的特殊要求,避免直接修改通用合同条款;
  
  3、在专用合同条款中有横道线的地方,合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定;如无细化、完善、补充、修改或另行约定,则填写“无”或划“/”。
  
  二、《示范文本》的性质和适用范围
  
  《示范文本》为非强制性使用文本。《示范文本》适用于房屋建筑工程、土木工程、线路管道和设备安装工程、装修工程等建设工程的施工承发包活动,合同当事人可结合建设工程具体情况,根据《示范文本》订立合同,并按照法律法规规定和合同约定承担相应的法律责任及合同权利义务。
  
  第一部分合同协议书
  
  发包人(全称):__________________
  
  承包人(全称):__________________
  
  根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就
  
  工程施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议:
  
  一、工程概况
  
  1、工程名称:___________________________。
  
  2、工程地点:___________________________。
  
  3、工程立项批准文号:__________________。
  
  4、资金来源:___________________________。
  
  5、工程内容:___________________________。
  
  群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》(附件1)。
  
  6、工程承包范围:
  
  _____________________________________________。
  
  二、合同工期
  
  计划开工日期:_________年_________月_________日。
  
  计划竣工日期:_________年_________月_________日。
  
  工期总日历天数:_________天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。
  
  三、质量标准
  
  工程质量符合___________________________标准。
  
  四、签约合同价与合同价格形式
  
  1、签约合同价为:
  
  人民币(大写__________________)(¥_________元);
  
  其中:
  
  (1)安全文明施工费:
  
  人民币(大写__________________)(¥_________元);
  
  (2)材料和工程设备暂估价金额:
  
  人民币(大写__________________)(¥_________元);
  
  (3)专业工程暂估价金额:
  
  人民币(大写__________________)(¥_________元);
  
  (4)暂列金额:
  
  人民币(大写__________________)(¥_________元);
  
  2、合同价格形式:__________________。
  
  五、项目经理
  
  承包人项目经理:__________________。
  
  六、合同文件构成
  
  本协议书与下列文件一起构成合同文件:
  
  (1)中标通知书(如果有);
  
  (2)投标函及其附录(如果有);
  
  (3)专用合同条款及其附件;
  
  (4)通用合同条款;
  
  (5)技术标准和要求;
  
  (6)图纸;
  
  (7)已标价工程量清单或预算书;
  
  (8)其他合同文件。
  
  在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
  
  上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
  
  七、承诺
  
  1、发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
  
  2、承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
  
  3、发包人和承包人通过招投标形式签订合同的,双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
  
  八、词语含义
  
  本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
  
  九、签订时间
  
  本合同于_________年_________月_________日签订。
  
  十、签订地点
  
  本合同在___________________________签订。
  
  十一、补充协议
  
  合同未尽事宜,合同当事人另行签订补充协议,补充协议是合同的组成部分。
  
  十二、合同生效
  
  本合同自_________生效。
  
  十三、合同份数
  
  本合同一式_________份,均具有同等法律效力,发包人执_________份,承包人执_________份。
  
  发包人:_________________(公章)承包人:_______________(公章)
  
  法定代表人或其委托代理人:法定代表人或其委托代理人:
  
  _________________________(签字)______________________(签字)
  
  组织机构代码:________________组织机构代码:________________
  
  地址:_______________________地址:_______________________
  
  邮政编码:____________________邮政编码:____________________
  
  法定代表人:__________________法定代表人:__________________
  
  委托代理人:__________________委托代理人:__________________
  
  电话:_______________________电话:_______________________
  
  传真:_______________________传真:_______________________
  
  电子信箱:____________________电子信箱:____________________
  
  开户银行:____________________开户银行:____________________
  
  账号:_______________________账号:_______________________
  
  为了保障工程的正常建设和双方的权益,签订合同是非常正常的,在工程进行之前施工方就应该确定这些协议合同的正常签订,否则没有签订建设工程施工协议合同出现工程问题的话,在处理起来会非常麻烦,如果没有签订合同可能还会出现无法确认资质的情况,出现后果也无法直接进行追究。
  
  ...

·《劳动合同法》规定劳务派遣一般实施在什么地方
      劳务派遣是日常生活工作中经常见到的一种用工方式。由于其方便高效等多种原因而经常被用工方采用。但是《劳动合同法》规定劳务派遣一般实施在临时性、辅助性或者......


·劳动者到用人单位任职、上岗会签订劳动合同,劳动合同签订后有可
      劳动者到用人单位任职、上岗会签订劳动合同,劳动合同签订后有可能一方违约,用人单位或者劳动者都有可能违约,那么劳动合同劳动者违约责任和用人单位违约责任是......


·工伤死亡是怎样赔偿的
      工作中可能会遇到工伤的情况,不得不说实践中职工因工伤死亡的情况也不少。那么因工伤死亡的其家属会得到哪些赔偿?每个项目的赔偿标准是多少?我们搜集了相关资料......


·哪些规定是劳动关系确认后下线啊?
      在劳动者因工资收入、福利待遇等事项与用人单位发生纠纷申请仲裁或提起诉讼时,或者劳动者在工作中遭遇工伤事故导致身体残疾需要申请工伤赔偿时,都需要提供劳动......


·违法的公司法人好判刑吗
      违法的公司法人好判刑吗?公司法人好判刑吗?公司法人指的是公司的法人代表,通常是董事长或经理等高级管理人员。法人代表是否判刑要看具体情况。若是法人代表本身违法犯罪,区分民事、刑事责任后判处。经营过错、合同失职等承担民事赔偿,挪用资金、利用便利谋......


·监护权转移的原因是怎样的
      一般情况下,孩子的监护权由父母行使,但在特殊的情况下,也可以把监护权部分或全部委托给他人行使,这称为监护权的转移。你知道什么情况下会发生监护权的转移吗?我们在下文做了解答,供你参考。一、监护权转移的原因是什么监护权的转移,是指监护人基于保护......


·解除合同的期限是多久?
      解除合同的期限是多久?一、解除合同的期限是多久根据我国《合同法》第95条的规定,合同解除权行使的期限有法定期限和当事人约定期限两种。需注意的是无论法定期限还是约定期限,合同解除权作为形成权,在性质上都属于除斥期间,解除权于预定存续期间届......


·劳动争议仲裁的程序有哪些
      劳动争议仲裁的程序有哪些在劳动中,劳动者受到不公平的待遇与用工方发生劳动争议后该怎么办?按照一定的法律法规,劳动者用劳动争议仲裁保护自己的合法权益,按照劳动争议仲裁的程序,向劳动争议仲裁委员会申请维护自己的合法权益不受侵犯。那么,劳动争议仲......


·发生交通事故损害应该找谁赔偿
      交通事故中要是实际造成了人员受伤或财产损害的话,那作为受害的一方,其实是可以要求进行赔偿的。不过此时索赔的对象,可能就不太好确定了。那到底发生交通事故损害应该找谁赔偿呢?我们区分不同的情况,在下文中为你做详细解答。一、发生交通事故损害应该找......


·赠与合同内容不明确,法律效力是怎样的
      赠与合同内容不明确,法律效力是怎样的?一、赠与合同的概念赠与合同是指赠与人将自己的财产无偿给予受赠人,受赠人表示接受该赠与的合同。其中转让财产的一方为赠与人,接受财产的一方为受赠人。赠与合同中,赠与人向受赠人移转的一般是财产的所有权(当然并......


·北京限价商品房资格限制有哪些
      北京限价商品房资格限制有哪些?一、北京限价商品房资格是怎样的?北京市建委在北京建设网上公示了《北京市限价商品住房管理办法(试行)》、《关于印发2008年北京市限价商品住房申购家庭收入、住房和资产准入标准的通知》,对两限房的申购资格等等做出了明确......


·深圳经济特区房屋租赁合同书
      出租方:        (简称:甲方)  地址:       电话:  承租方:  地址:       电话:  为了发展特区的经济建设,提高单位或个人房屋的使用率,现根据国家和省、市的有关法规,经甲乙双方充分协商,一致同意签订租赁合同,合......



·秦皇岛刑事辩护律师谈抓住关键点迫使法官达到辩护目的技巧
      刑事辩护律师的目的,就是尽量的维护委托人的权益,......



·新昌县看守所
    浙江省新昌县看守所地址在绍兴市新昌县七星街道磕下村,靠近新昌......



·离婚后母亲不给抚养费怎么办?
      一段婚姻走到了尽头,夫妻双方除了对财产进行分配之外,最重要的是商议如何处理孩子的抚养权问题。夫妻离婚之后,如果由父亲抚养孩子,那么母亲就需要每月支付一定数额的抚养费用于孩子的生活及教育等花费。那离婚后母亲不给抚养费怎么办?我们将在下文中为您详......


·女方过错离婚赔偿哪些方面
      婚姻中,男女都是可能存在过错的,而因为一方的过错导致夫妻离婚的也不在少数。此时就有可能涉及到离婚赔偿的问题,那么女方过错离婚赔偿方式有哪些?请跟随我们一起在下文中进行具体了解。一、女方过错离婚赔偿方式有哪些(一)物质损害赔偿指财产损害赔偿,......


·放纵走私罪的主体是谁?
      近年来,走私犯罪日益猖獗,这种严重的经济犯罪会破坏市场经济秩序。而在公安机关查获的走私案件中,有不少案件涉及到了海关人员。他们徇私枉法罪、给犯罪嫌疑人走私提供便利。在我国刑法中,有一条是放纵走私罪。那么,放纵走私罪的主体是谁?我们通过我们的......



※声明:本页内容仅代表发帖者个人观点,不代表本站同意其观点和对其真实性负责,如涉及侵权或违法违规,请点此举报

有问题要咨询?政府工程建设因为工程本身政府是没有能力进行建设的,所以会选择

<{{title}}>

事发地:*<--请留地址,便于分析
手机号:*<--请留手机,以便律师回复

相关法律问答:
·我直行,对方轿车转弯,发生掽撞。对方全责。我三根肋骨骨折。对方能陪多少钱多少钱?
·我和别人合伙做生意亏了,他们让我一个人承担亏损,并让我写了借条,我能通过法律诉讼要求他们共同承担亏损
·贵阳白云区单位住房拆迁怎么赔偿?
·房子被法院查封,怎样才能解封
·我们是否应该要回我们的的损失
·还款协议书,别人用我的身份证月供手机这么样写还款协议
·有合同说内付款,最后一拖在拖要怎么解决
·母亲过世她名下的遗产(房产、汽车),父亲能否一人出售?


推荐律师


安徽 章浩律师
副主任 法学学士 
19166418749

江苏 周宏祥律师
副主任律师 执业14年
18651990859

江苏 姜春律师
副主任 0 执业15年
18261971312

上海 罗东升律师
主任律师 
18516500148

广东 魏向阳律师
副主任 
13147094815

热门城市

·阿克苏律师
·
汕头律师
·
酒泉律师
·
河池律师
·
延安律师
·
德州律师
·
双桥区律师
·
果洛律师
·
台州律师
·
景德镇律师
·
新乡律师
·
四川律师
·
阿拉尔律师
·
永州律师
·
呼伦贝尔律师
·
上海律师

找律师网·法律知识
www.da64.net ©Copyright 2000-2023
登陆 | 会员中心 | 联系我们 | 违法违规举报