回填土方工程承包合同怎么写？
  
  回填土方，顾名思义就是建筑工程的填土，这项工作主要有地基填土、基坑管沟等回填、室内地坪回填等。开展这个工作之前，发包方是需要与承包工程的施工方签一个土方回填工程承包合同来明确一下双方权利与义务的。那么，回填土方工程承包合同怎么写呢?
  
  回填土方工程承包合同
  
  发包方：(以下简称甲方)
  
  承包方：(以下简称乙方)
  
  经甲、乙双方协商一致，就甲方委托乙方建造兰埔花园园林工程，签订以下协议：
  
  一、工程内容：
  
  包括我公司设计的兰埔花园园建、绿化、及其他部分工程(详见图纸)。
  
  以上项目均按双方会审图纸之要求及附后预算总表所列项目、规格、备注、数量、要求施工。
  
  二、工期：
  
  (一)开工日期：本项目工程工期从2004年 月　日起至2004年　月　日止，共　个日历天。
  
  (二)施工期内，若因停水、停电、大雨、暴雨天等因情况或甲方书面确认工期可顺延。
  
  (三)因甲方原因不能及时移交施工场地则工期顺延。
  
  三、工程合同价款：
  
  经协商本合同总承包价款为人民币：壹佰零捌万元整。若施工过程中甲方有变更需要增加工程，则按实结算。
  
  四、承建方式
  
  乙方对水电及园建工程包工、包料;包质量、包验收合格、包安全、包工期、包文明施工。
  
  (一)乙方负责提供所承建工程的饰面样板，必须经双方确认方可进料施工。
  
  (二)施工期间甲方负责乙方施工发生的水电费用。
  
  五、工程付款办法
  
  (一)本合同自甲、乙双方签订后3天内由甲方向乙方支付订金为合同价款的30%，即人民币：叁拾贰万肆仟元整。乙方收款后第二天安排人员进场施工。
  
  (二)待完成总工程80%后，甲方于3天内向乙方支付工程合同价款的30%，即人民币：叁拾贰万肆仟元整。
  
  (三)工程竣工后，甲方于一周内向乙方支付工程合同价款的20%， 即人民币：贰拾壹万陆仟元整。
  
  (四)竣工验收合格后一个月内，向乙方支付工程合同价款的10%，即人民币：壹拾万零捌仟元整。
  
  六、程质量要求：
  
  (一)乙方必须严格按甲方所审定之设计施工图纸的内容、要求及有关园林绿化施工规范进行施工。在施工过程中，乙方必须服从甲方监督管理，若发现乙方有不符合施工图纸要求及违反操作规范进行施工的事项，甲方有权提出并要求返工、修改，其停工、返工所造成的一切经济损失均由乙方负责承担。
  
  (二)施工过程必须作好记录及隐蔽工程验收签证。
  
  七、工程竣工验收结算：
  
  乙方于竣工后五天内向甲方提交竣工资料及验收报告，甲方在收到竣工验收报告后五天内组织有关部门进行验收，并于验收后五天内根据设计施工图纸、合同、补充合同及《有关园林绿化标准》给予合格批准或提出整改意见。乙方须按甲方要求整改，并承担因此造成的一切费用。甲方在验收合格后依据合同、补充合同及增加工程的签证清单进行结算，并于三十三个工作日内结算完毕。
  
  八、延期违约责任：
  
  乙方必须在施工期内按质、按量、按期完成工程。若工程延误，则每延误一天计罚人民币2000元;若工程提前完成，则每提前一天完成奖励人民币1000元。若因甲方责任或不可抗力因素而令工程延误，乙方提出书面要求，甲方在三天内书面确认工期可顺延。如甲方未能按合同规定付款，逾期三天，乙方有权停工或对已完成工程进行围蔽处理，因此所造成的工期延误及经济损失由甲方负责。
  
  九、质保内容
  
  质保内容按有关建筑施工验收规范标准执行。
  
  十、质保期限
  
  以工程竣工验收合格之日起计算园建工程、水电工程质保期为十二个月。绿化保养期为十二个月，保养期从竣工验收之日开始计算，保养期满后由乙方以书面形式通知甲方接收。
  
  十一、双方在施工中的几项规定：
  
  (一)施工期间，甲方因故进行修改调整，应提前二天通知乙方，向乙方发出修改书或修改图纸。如乙方发现有不妥之处，应提前二天以书面形式上报甲方，经甲方及设计部门处理后再行施工。
  
  (二)施工期间，乙方必须做好安全生产防范工作，落实各项安全措施，确保施工安全，承担安全施工责任，教育施工人员遵纪守法。
  
  (三)开工前三天甲方负责向乙方提供施工场地(应符合"三通一平"要求)，施工范围内用水、电位置、测量的基线和水准点的位置，提供施工现场范围内地下管网图。若甲方未能及时提供施工场地，乙方有权顺延施工工期。
  
  (四)甲方负责现场工地的关系协调，以确保乙方施工进度。
  
  (五)乙方派出专人与甲方保持联络，协调现场施工。乙方承建的土建项目，应与相关安装工序密切配合，要求应用书面联系。
  
  (六)工程竣工后，乙方负责施工范围内垃圾的清理，做到工完场清。
  
  十二、合同生效与终止：
  
  本合同自双方法人代表签字并加盖公章后生效。工程质保期满，甲方将款项结清后合同即告终止。
  
  十三、本合同壹式贰份，甲、乙方各执壹份，具同等法律效力。合同履行中未尽事宜，应尽可能协商解决。可补签有关协议，补签有关协议与本合同具有同等法律效力。
  
  委托代表：　　　　　　　　　　　　　　　　委托代表：
  
  签名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　签名：
  
  签订日期：　　　　　　　　　　　　　　　　签订日期：
  
  当您确定与哪个能承包工程的施工方合作之后，可以根据我们向您推荐的模板起草回填土方工程的合同，必要时还可以在里面增加一些特殊条款完善合同，然后打印出来与承包方签约。
  
  ...

·建设工程质量保证金管理办法
      建设工程质量保证金管理办法第一条为规范建设工程质量保证金管理，落实工程在缺陷责任期内的维修责任，根据《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》......

·解除劳动关系证明退休有用吗
      一些比较正规的单位在与劳动者终止劳动关系的时候会给劳动者开具一份解除劳动关系证明书，这个证明书并非法律当中规定的文书，但在某些时候却需要用到。那么解除......

·工程质量罚款模板怎么写？
      工程质量罚款模板怎么写？无论大小，每个工程都涉及到许多人的利益。所以我们一定都希望工程能够保质保量的顺利进行下去，那么就一定要熟悉监管部门发布的各项......

·工程质量事故的分类标准包括哪些？
      工程质量事故的分类标准包括哪些？在当今这个社会，工程事故经常发生，这是因为在许多的工程中，很多的承包人没有重点关注工程的质量问题，忽视了质量的重要性......

·引诱未成年人聚众淫乱罪的概念是什么
      其实在社会生活当中，一些比较淫乱的视频或者是网站，本身就是人的精神鸦片，作为成年人来讲都有可能会深陷其中，不能自拔。更不用说是未成年人，未成年人在面对有些诱惑的时候，根本就不具备抵抗力!因此有一部分犯罪分子在社会生活当中引用我国的未成年人进行......

·对裁判文书中的裁理由不服可以上诉吗
      当事人对裁判结果无异议，仅仅对裁判理由有异议，裁判主文是人民法院就当事人的诉讼请求作出的结论，裁判理由是人民法院在认定案件事实的基础上就裁判主文如何作出进行的阐述，本身不构成判项内容，故原则上，如果当事人对裁判主文认可，不会因为裁判理由遭受......

·起诉离婚女方不来怎么办 诉讼离婚需要多长时间
      在起诉离婚的时候，女方有可能是原告方，也有可能是被告方。然而在诉讼过程中，女方的诉讼地位不同，此时不出庭的话法院的处理也是不一样的。那到底起诉离婚女方不来的话应该怎么处理才好呢?接下来，我们针对这一问题为你做详细解答。一、诉讼离婚需要多长时......

·注册公司详细流程是怎样的？
      注册公司详细流程是怎样的？工商局通知，自2015年10月1日起，全市各类企业和农民专业合作社，将实行“三证合一、一照一码”登记模式。那么三证合一后注册公司详细流程是怎样的呢?与以往的注册流程会有很大的差别吗?接下来我们给您详细介绍。注册公司的流程......

·刑事诉讼法简易程序的适用范围是怎样的？
      刑事诉讼是我国三大诉讼之一，同民事诉讼一样，刑事诉讼也有简易程序和普通程序之分。法院采取简易程序的，从受理到做出判决一般在二十日内，除非有特殊情况，审理期限可以进行延长。那么刑事诉讼法简易程序的适用范围是怎样的？我们根据有关法律知识给您讲一......

·工伤认定由哪里出钱，具体申报程序是什么？
      当今社会，由于经济社会的发展出现“民工大潮”的现象，许多农民工背井离乡去大城市打工，但是在工作过程中，经常会出现工伤问题但是由于自身知识水平限制难以维权，那么如果发生工伤事故，工伤认定由哪里出钱，有哪些具体的申报流程呢？下面我们简单为您简单......

·老公有外遇离婚财产怎么分割
      一、老公有外遇离婚财产怎么分割1、有下列情形之一，导致离婚的，无过错方有权请求损害赔偿：(一)重婚的;(二)有配偶者与他人同居的;2、如果男方有外遇，符合上述两种情况，女方可以要求精神损害赔偿。但是上海市的法院很少会判决在离婚中有精神损害赔......

·无民事行为能力人可否起诉离婚？
      无民事行为能力人可以作为原告提起离婚之诉，无民事行为能力人的父母或者成年子女可以作为法定代理人代为提起离婚之诉。在婚姻存续期间，另一方对无民事行为能力的一方有虐待、遗弃行为、或者任意挥霍其财产的行为，这种情形下，有民事行为能力的一方总......


·广州市各区看守所详细地址、电话、地址导航
      广州市各区看守所详细地址：广州市..看守所　地......


·徐州市铜山区看守所
    徐州市铜山区看守所地址在铜山区三堡镇新区，公交导航：在市区坐......


·成都金牛区债权债务律师主要干什么?
      成都金牛区债权债务律师主要干什么?成都金牛区债权债务律师的职责和义务(一)律师的职责根据《律师法》的相关规定，律师的职责主要有以下条款：第二十九条　律师担任法律顾问的，应当按照约定为委托人就有关法律问题提供意见，草拟、审查法律文书，代理......

·补缴社保是否受2年时效限制
      劳动保障行政部门依据《劳动保障监察条例》第二十条规定，以企业未依法缴纳社会保险费行为在2年内未被发现，也未被举报、投诉为由不再查处的，人民法院不予支持；当事人请求履行上述查处职责，且能够提供相应材料初步证明企业存在未依法缴纳社会保险费用的，人......

·创业融资企业的融资流程是什么
      创业融资企业的融资流程是什么对一个公司来说，尤其是刚开始创建的公司来说，企业的融资都是一件十分只要的事。无论是资金短缺时的筹资还是资金剩余时的外放，都可以使一家企业的资金供求实现平衡。不过许多人并不了解创业融资企业的融资流程，下面，我们就来......