工程发包合同范本怎么写？
  
  工程在建设初期最好是要签订合同的，因为只有签订了合同才能使工程得到保障，之后才能对工程进行建设。但是工程签订的合同有很多种，工程发包合同就是其中一种，很多人对其都不太了解，我们整理了工程发包合同范本您来阅读一下吧。
  
  工程发包合同
  
  发包人(全称):__________________________________________________________________
  
  承包人(全称):__________________________________________________________________
  
  依照<民法典中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本合同。
  
  一、工程概况
  
  工程名称:______________________________________________________________________
  
  工程地点:______________________________________________________________________
  
  工程内容:______________________________________________________________________
  
  群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1)工程立项批准文号:___________________
  
  资金来源:______________________________________________________________________
  
  二、工程承包范围
  
  承包范围:______________________________________________________________________
  
  三、合同工期:
  
  开工日期:______________________________________________________________________
  
  竣工日期:______________________________________________________________________
  
  合同工期总日历天数_________________天
  
  四、质量标准
  
  工程质量标准:__________________________________________________________________
  
  五、合同价款
  
  金额(大写):_____________________________元(人民币)
  
  ￥:_____________________________元
  
  六、组成合同的文件
  
  组成本合同的文件包括:
  
  1、本合同协议书
  
  2、中标通知书
  
  3、投标书及其附件
  
  4、本合同专用条款
  
  5、本合同通用条款
  
  6、标准、规范及有关技术文件
  
  7、图纸
  
  8、工程量清单
  
  9、工程报价单或预算书
  
  双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
  
  10、本协议书中有关词语含义本合同第二部分通用条款中分别赋予它们的定义相同。
  
  11、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。建筑工程施工合同范本。
  
  12、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
  
  七、合同生效
  
  合同订立时间:________年__________月__________日
  
  合同订立地点:_________________________________________________________________
  
  本合同双方约定_________________________________________________________后生效。
  
  发包人:(公章)_______________________承包人:(公章)______________________________
  
  住所:_______________________________住所:______________________________________
  
  法定代表人:_________________________法定代表人:________________________________
  
  委托代表人:_________________________委托代表人:________________________________
  
  电话:_______________________________电话:______________________________________
  
  传真:_______________________________传真:______________________________________
  
  开户银行:___________________________开户银行:__________________________________
  
  账号:_______________________________账号:______________________________________
  
  邮政编码:__________________________邮政编码:_________________________________。
  
  一般发包人和承包人要填写清楚，之后工程概况要叙述清晰，比如工程的名称以及工程的地点，这些都是不能少的。而且时要将施工范围写明，还要将施工的结尾日写清，以便以后核算施工金额。
  
  ...

·每月计薪的工作时间是多少天？
      每月计薪的工作时间是多少天？1、月工作时间，仅仅指劳动者全年法定工作日时间平均到每个月究竟是多少。其计算方法是：年工作日:天-104天(休息日)-11天(法定节假......

·可以辞退哺乳期女职工吗
      女职工在生产完之后就会进入哺乳期，而这段期间女职工是很辛苦的，工作、子女需要两者兼顾，就无法全心全意的扑倒工作上面。因此，有的单位就想将其辞退，那么根......

·劳务合同包括哪些内容
      劳务合同是现实生活中比较常见的合同，劳务合同约定的是以劳动提供的服务。很多人无法准确的区分劳务合同与劳动合同，将在下文为您详细介绍劳务合同包括哪些内容......

·五一节放假员工是否有工资
      五一节可以说是所有劳动者的节日，在我国五一节属于法定节假日，按照规定用人单位是需要放假三天的。而在这种情况下，单位员工就会暂时休息而不工作，那么五一节......

·故意伤害罪轻伤如何处罚,量刑标准是怎样的?
      故意伤害他人人身的行为，要想以故意伤害罪定罪处罚的话，则要求必须要造成了对方轻伤及其以上的伤害程度。然而，实践中，不同的伤害程度下对行为人的处罚不同。那么故意伤害罪轻伤该如何处罚呢?我们为您介绍。一、故意伤害罪轻伤标准是怎样的故意伤害罪，......

·工程变更造成损失，可以索赔哪些费用？
      根据合同法规定，因发包人变更计划，提供的资料不准确，或者未按照期限提供必需的勘察、设计工作条件而造成勘察、设计的返工、停工或者修改设计，发包人应当按照勘察人、设计人实际消耗的工作量增付费用。通常具体而言，承包人都可以就工程变更，要求赔偿......

·新冠疫情下合同纠纷中不可抗力规则的适用
      不可抗力是指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况，是一种外来的不可抗拒的力量，诸如地震、台风、洪水、海啸等自然现象，以及如战争等社会现象，属于通常意义上的不可抗力的范围。不可抗力具有不受当事人意志支配的特点，在各国法律中一般都作为民事免责......

·处理一般交通事故有什么注意的
      根据交通事故造成的损害结果的不同，具体可以分为轻微交通事故、一般交通事故、重大交通事故以及特大交通事故。针对不同类型的交通事故，在处理的时候要注意的地方不同。那么处理一般交通事故有什么注意的呢？详细内容请在下文中进行了解。一、处理一般交通......

·医疗伦理损害责任的构成要件有哪些
      医疗伦理损害责任的构成要件有哪些？医疗伦理损害责任是医疗损害责任的一种，是医护工作人员未遵守职业操守的过失行为，给患者造成了巨大伤害，医院是需要承担侵权责任。那么医疗伦理损害责任的构成要件有哪些?我们在下午解答一下，希望对您有所帮助。医疗伦......

·监视居住期间违反规定会怎样
      监视居住期间违反规定会怎样在对犯罪嫌疑人、被告人采取监视居住措施的期间，也有一些相关的规定需要遵循。那要是在监视居住期间违反规定的话会怎么样呢？这是很多人都会有的疑问，接下来，就让我们为您做详细介绍。一、监视居住期间违反规定会怎样被监视居......

·离婚时女方怎样才能获得孩子抚养权
      一、离婚时女方怎样才能获得孩子抚养权女方想要获得孩子的抚养权，可以参照在离婚当时是否符合以下的情况之一。1、两周岁以下的子女，一般随母方生活;2、两周岁以上未成年的子女，如果母方有下列情形之一的，随母方生活的可能性较大：(1)已做绝育手术......

·雇主为雇员购买保险后是否仍应承担责任
      雇员在受雇于雇主期间遭受人身损害，根据原《侵权责任法》第35条（即《民法典》第1192条）关于“个人之间形成劳务关系，提供劳务一方因劳务造成他人损害的，由接受劳务一方承担侵权责任。提供劳务一方因劳务自己受到损害的，根据双方各自的过错承担相应的责任......


·浙江省各市县区劳动人事争议仲裁院地址、电话
      浙江省劳动人事争议仲裁院地　　址：杭州市西湖区古......


·南京诉讼费
    南京诉讼费如何交纳？南京人民法院诉讼费收费标准,南京法院诉讼费......


·工伤认定中存在的误区
      根据《工伤保险条例》第十四条第三款规定：职工在工作时间和工作场所内，因履行工作职责受到暴力等意外伤害的，应当属于工伤。既然属于工伤，就理所当然应该享受工伤保险待遇。根据《工伤保险条例》第十五条（一）项规定：职工在工作时间和工作岗位，突......

·重婚罪刑事附带民事起诉状
      我们知道，要是行为人同时和两人结婚，是会构成重婚罪的，这个时候，婚姻的受害方可以提起诉讼，要求追究重婚者的法律责任并且要求损害赔偿。下面，我们为您整理了一篇重婚罪的起诉状，供您阅读。重婚罪起诉状自诉人张红，女，54岁，汉族，大学文化，__市__服......

·集体土地征地补偿款如何分配,集体土地征地补偿款有哪些
      集体土地征地补偿款如何分配,集体土地征地补偿款有哪些农村的大部分土地都是集体土地，只有少部分的自留地。国家征用集体土地的时候，会发放相应的补偿款，那么集体土地征地补偿款如何分配?对于这个问题，我们在下文就为您简要分析一下，希望对您有所帮助。......