工程承包简易合同书怎么写？
  
  在一项建设工程中，包含各种类型的合同，如建设工程的承包、转包合同，我们比较常见的则是工程承包合同。发包方和承包方应当就施工事宜以书面形式签订合同，以确定双方在施工过程中的权利义务。那么，工程承包简易合同书怎么写?我们为您解答。
  
  合同编号：
  
  发包方：________________
  
  承包方：________________
  
  签约时间：
  
  签约地点：
  
  为了保证________施工质量，如期完成施工任务，达到双方互惠互利的目的，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律法规，双方友好协商，就本工程施工项目协商一致，订立本合同。
  
  一、工程名称：____________
  
  二、建筑面积(工程形式)：____________
  
  三、施工地点：________________
  
  四、工期：(一)开工：____年__月__日; (二)竣工：____年__月__日; (三)合同工期总共历时____天。
  
  五、承包形式：________
  
  六、工程质量标准：________
  
  七、工程价款：共计人民币 元。
  
  八、付款方式：本合同生效后支付合同款项的__%，计____元;工程竣工且验收合格后，支付工程价款的__%，计____元;质保金___元，质保期满后支付。
  
  九、质保期：____年。
  
  十、双方的责任义务
  
  (一)发包方的责任义务
  
  1、为承包方提供良好施工场地、道路、水、电源，满足开工条件。解决施工中需要发包方协调解决的四邻关系及纠纷;
  
  2、监督管理施工过程中的工程质量、材料质量、督促工程进度;
  
  3、给承包方提供施工图纸、坐标点、标高点;
  
  4、按时给承包方拨付款项和进行验收、结算;
  
  (二)承包方的责任义务
  
  1、按发包方要求及图纸要求进行施工; 2、如期完成施工任务;
  
  3、接受发包方的技术指导和质量标准要求; 4、负责发包方提供料物及设备的保护;
  
  5、教育施工人员爱护甲方的材物，不得偷窃和损坏; 6、承担施工中的一切安全事故责任及费用;
  
  十一、其他
  
  (一)本合同自双方签字盖章后生效，有效期至保修期满。
  
  (二)本合同未尽事宜，可由双方协商解决并签署书面补充协议，补充协议与本合同享有同等法律效力。协商未果，提交山东曹县人民法院提起诉讼。
  
  (三)合同附件为本合同条款的组成部分，本合同连同附件一式贰份，双方各执壹份，具有同等效力。
  
  发包方： 承包方：
  
  委托代理人： 委托代理人：
  
  年 月 日 年 月 日
  
  我们可以看到，签订工程承包简易合同，发包方和承包方应当在不违反法律强制性规定的条件下协商确定合同条款。一般包括工程概况、工程质量标准、应付工程价款。双方的权利义务以及责任的承担等问题。
  
  ...

·退休劳动合同终止还是解除?
      退休劳动合同终止还是解除?合同法第四十四条　有下列情形之一的，劳动合同终止：(一)劳动合同期满的;(二)劳动者开始依法享受基本养老保险待遇的;(三)劳动者死亡......

·单位想辞退又不想付补偿金给员工放假怎么申请仲裁
      单位想辞退又不想付补偿金给员工放假怎么申请仲裁?(一)申请与受理当事人申请劳动争议仲裁应当提交书面仲裁申请书。实践中，仲裁申请书应当包括以下内容：1、申请......

·违约解除劳动合同赔偿是多少
      违约解除劳动合同赔偿是多少《违反和解除劳动合同的经济补偿办法》对不同的补偿标准进行了更为明确的规定，它对用人单位向劳动者支付经济补偿金规定了四种标准补......

·用人单位在什么情形下可以随时解除劳动关系？
      用人单位在聘用劳动者之后会与劳动者签订劳动合同。劳动合同是对劳动关系双方合法权益的保障，如果没有特殊情况，用人单位不能随意与劳动者解除劳动合同。那么，......

·广州市城市住宅房屋拆迁最低补偿标准
      广州市城市住宅房屋拆迁最低补偿标准随着经济的发展，现有的土地已经不能满足社会的发展，近些年来各个地方都会出现拆迁现象，一般情况下拆迁都会有补偿最低标准的，拆迁部门就会根据拆迁最低标准进行拆迁补偿。那么广州市城市住宅房屋拆迁最低补偿标准是什么......

·一、犯重婚罪对方另一半会承担责任吗？
      一、犯重婚罪对方另一半会承担责任吗？犯重婚罪对方另一半也是有可能承担责任的，只要符合重婚罪的认定和立案条件就可能会被追究相应的责任，即对方明明知道另一半存在一段婚姻还与其结成夫妻，或者在事实上形成了普遍认可的夫妻事实，此时又出现了受害人就......

·起诉离婚要带什么材料？
      一、起诉离婚要带什么材料　　1.离婚起诉状。当然也可以到法院口头起诉，法院会做相应的记录。　　2.夫妻婚姻关系的证明，也就是结婚证原件。　　3.原告的身份证或者户口本的原件及复印件。　　4.孩子的出生证或户口本。　　5.夫妻共同财......

·商业车险和交强险二者的区别
      商业车险和交强险二者的区别是什么？一、商业车险车辆商业险就是给私人汽车加上一份保障。车辆商业险详细内容：第三者责任险、盗抢险、车上人员责任险、车辆损失险、车身划痕损失险、自燃损失险、不计免赔险交强险是法律强制投保的险种，同时也是您和爱车的......

·婚后购买未还清贷款的房屋，能否要求分割？
      一方于婚前按揭贷款购买了一套两居室楼房供双方婚后共同居住，至今贷款尚未还清。离婚诉讼中，一方主张此套住房归我所有，对方亦表示同意，但要求从3年来房屋价格上涨带来的收益中分一半给ta，现在又不想卖房，房价上涨我也没有实际得到收益。请问法院会支持t......

·上海国有企业改制的步骤是怎样的
      上海国有企业改制的步骤是怎样的？上海市是我国市场经济最发达的地区，国有企业数量众多，多年来，为了提高国企的效益和竞争力，上海市一直积极推进国有企业改制。通过改制，可以帮助企业完善法人治理结构，推动企业创新转型。那么上海国有企业改制的步骤是......

·金寨县社会抚养费使用情况是怎么样的？
      为了使社会抚养费的使用更加有效，征收目的更加统一，即充分发挥其在治理违法生育工作中的积极作用，我国逐渐对社会抚养费的使用情况向社会说明。那么，金寨县社会抚养费使用情况是怎么样的呢？为此，我们在下文中整理了该问题的相关资料，希望对您有所帮助。......

·取保候审解除还有事吗
      取保候审解除还有事吗嫌疑人、被告人在满足法律规定的条件下可以获得取保候审，但日后取保候审也是有解除的时候，那么取保候审解除还有事吗?这是很多人在解除了取保候审之后最关心的。接下来，我们就来为您做详细解答。一、取保候审解除还有事吗解除取保......


·福建省泉州市各区县看守所地址、电话、位置导航
      福建省泉州市区县看守所的地址、联系电话、位置导航整......


·江宁交通事故赔偿
    江宁交通事故赔偿律师熟悉南京市江宁区交通保险理赔责任认定、伤......


    法院开庭缺席会怎么判?法院开庭缺席会律所现有的事实和证据来进行判决，两次无故不到庭法院可以拘传,但民事案件一般不会用这种手......
    交通事故上诉期限是多长时间交通事故的诉讼时效为财产损失二年，人身伤害一年，相关规定如下：1、向人民法院请求保护民事权利......
    依现行民法典第一千一百二十五条的规定，丧失继承权的事由，有以下四种：1、故意杀害被继承人继承人故意杀害被继承人是一种严重的......