工程款纠纷如何处理？ 一、工程款纠纷的类型
  工程款纠纷主要有以下类型
  1、发包方拖欠工程款违约纠纷
  这种违约纠纷的特点是，工程款是可以确定的，故这种纠纷法律比较简单。这类纠纷形成的主要原因发包方没有任何正当理由
  违约拖欠，主要表现为的发包方无力支付工程款;发包方有支付能力无故拖欠工程款。
  2、关于总包、分包问题引起的工程款纠纷
  这种纠纷法律关系较为复杂。这种纠纷主要表现为承包方分包在程序上有瑕疵，发包方事后不予承认分包合同的合法性，从而
  引起的纠纷。
  3、竣工结算报告争议引发的工程款纠纷
  这种纠纷主要表现为：承包方制作结算文件递交发包方，未取得递交结算文件的证据，发包方不予答复且事后不承认收到;承包方制作结算文件递交发包方，发包方不予答复;承包方制作结算文件递交发包方，发包方不予认可而引发的工程款结算纠纷。
  4、建筑材料品质之争引起的工程款纠纷
  这种表现纠纷主要表现为：建设工程招投标时对工程主要建筑材料品质有所要求或承诺，但由于建筑材料市场供求关系的影响，有时使得承包方转而采用合同外的其他建材，引起结算纠纷。
  5、质保金纠纷
  该类纠纷主要表现为建设工程竣工后出现维修事项，承包人在保修期内履行了维修义务但无法直接取得证据，发包方事后不予
  承认维修事实以承包方未尽保修义务为由拒不支付工程款引发了纠纷。
  6、合同瑕疵引发的工程款纠纷
  合同瑕疵引发的工程款纠纷主要表现为：承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的、没有资质的实际施工人借用有
  资质的建筑施工企业名义的建设工程施工合同引发合同无效纠纷。
  7、包含工期延误的工程款纠纷
  这类纠纷较为复杂。纠纷主要表现为发包方未能提供合格的施工进场条件、中途擅改设计、未按工程进度支付进度款、建设工
  程材料不能及时供应从而造成停工、窝工、恶劣天气等原因承包方要求顺延工期未经有效确认，工程竣工后在结算方面发包方要求承包方承担工期延误责任，往往使案件变得较为复杂。
   二、工程款纠纷风险的防范
  总的来讲，要防范工程款纠纷应从以下几个方面入手
  1、慎重选择合作伙伴。随着市场竞争的日趋激烈，一些承包企业很难揽到工程，所以对工程项目格外珍惜，这容易形成一种志在必得的心理，这种心里促使对合作伙伴诚信度考察的忽视，则往往落得干了活拿不到钱的结局。慎重选择合作伙伴是非常重要的，合作伙伴的资信能力对承包企业的权利实现是至关重要的，故必须对合作伙伴的情况要有所了解，主要包括合作伙伴的股东构成，企业信誉如何，有无违约记录，对外负债，主要固定资产现状如何，项目资金的来源、到位及监管情况等等。
  2、审查建设手续。有些建设工程项目未经有关部门审批或者建设方的建设意图超越审批范围，如果承包方不问青红皂白匆忙承建此工程很可能陷于困境，为以后索要工程款造成障碍。例如，规划部门规划建五层，而发包方却想建到五层以上，这样，如果承包方按发包方意图建设，建设过程中很可能遭到规划部门勒令停工，承包方势必进入僵局。再如，规划部门规划建五层，这样，如果承包方按发包方意图把楼建设到五层以上，事后，该工程被城建规划部门勒令拆除，承包方主张五层以上部分的工程款就有了难度。
  3、请专业人员把好合同关。合同是承包方实现权利的最重要的凭证，合同是否规范、表达是否准确、严密、详细对承包人来讲十分关键。有的人常常认为施工合同都是格式文本，没有什么可以发挥的。其实，这种认识是不正确的，建设部推荐的格式文本是为了双方订立合同方便、规范，但格式合同里是很多可以选择的条款，并且有些是空白条款待当事人根据自己的具体情况填写。签订合同时一定要特别注意把工程款的支付方式、支付期限及违约责任约定清楚。
  4、完善施工手续。相当一部分工程款纠纷的承包方由于手续不完善，无法取得证据，给对方可乘之机。这种情况下处理纠纷就很被动。故施工过程中，手续一定要完备。比如，工程图纸设计的更改、选材的变更、施工项目的增加等变签单一定要有对方施工代表、监理的签字。
   三、工程款纠纷的解决对策
  工程款纠纷的解决，总的来说，从解决途径来讲，首先应双方协商，协商不成的通过诉讼活仲裁解决。要解决工程款纠纷从实
  体上讲，要对症下药就是根据纠纷的不同类型，采取不同的解决方法。下面笔者针对工程款纠纷不同类型，举例谈一下纠纷的解决。
  1、发包方拖欠工程款违约纠纷的解决对策
  这类纠纷中，发包方往往是摆出一副死猪不怕开水烫的架子，反正是没钱，随便你折腾。对这类的发包方，如果真是查不到其他财产，那么只好对所建工程下手：第一种办法，双方协商把工程项目折成工程款变更到承包方名下。
  2、竣工结算报告争议引发的工程款纠纷对策
  工程竣工结算分为单位工程竣工结算、单项工程竣工结算和建设项目竣工总结算。建设工程领域一般倾向于采用格式化的建设
  工程承包合同。这些格式合同中一般都包含决算异议期限，即发包方收到承包方决算报告后在10天内必须提出意见，逾期无答复视为同意。但实际情况往往使得发包方不可能在规定时间内作出反应。有时发包方资金没有调动到位，为了扣押决算书拖延支付时间，往往通过非授权职员收件，最后收件人自己承认未能转交授权人员，自然也无法反应。而承包方认为发包方收到决算书后，在约定时间内未提出意见，根据合同规定，决算书已经生效，要求立即结算付款，而发包方则以授权人员未收到决算书，或者审核需要时间或声称已经聘请中介机构进行核算相抗辩。对此，笔者建议将结算文件用特快专递向发包方项目负责人邮寄并公证该过程。值得注意的是，需要给发包方一个合理的审查时间。
  以上内容便是对工程纠纷的类型和工程款纠纷如何处理和防范的讲解，如果做好工程纠纷预防这一步，就会极大的减少后续出现工程纠纷的可能性，所以人们在签订合同时一定要做好这一方面的预防措施，极大可能的降低出现工程纠纷。但是遇到了也要走合法正当的程序来解决。...

·工程质量最新技术措施有哪些
      工程质量最新技术措施有哪些？生活中一个好的建筑工程，能够为我们的生活提供便利，如果工程质量发生了什么问题，给您带来的生命财产安全上的损失，是您意想不到......

·什么是工程挂靠劳动纠纷？
      什么是工程挂靠劳动纠纷？随着城市化的加速，越来越多的农村人口来城市打工，而建筑业门槛低，成为了大多数来城务工人员的首选，但问题也来了，许多务工人员与雇......

·员工人身安全协议书范本是怎样的
      员工人身安全协议书范本是怎样的？现在企业都非常重视安全事故的预防，在录用新员工的时候，会和员工签署一份人身安全协议书，将双方的权利和义务规定清楚。如......

·宠物饲养人聘请专业团队寻宠的法律问题
      近年来，宠物服务逐渐呈现多样化态势，家养宠物高丢失率低召回率催生寻宠行业，热度逐渐提升，因寻宠引发的纠纷也不断增多。《民法典》四百九十七条规定，提供......

·劳动者被确诊新冠阳性，隔离治疗，用人单位能否解除劳动合同？
      不可以。根据《人力资源社会保障部办公厅关于妥善处理新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控期间劳动关系问题的通知》第一条对新型冠状病毒感染的肺炎患者、疑似病人、密切接触者在其隔离治疗期间或医学观察期间以及因政府实施隔离措施或采取其他紧急措施导致不......

·房屋买卖中介收多少服务费,房屋中介提供哪些服务
      房地产行业的繁荣，带动了房屋中介的发展，房屋中介通过提供服务收取服务费，而且现在找中介买房的人越来愈多，那么房屋买卖中介收多少服务费?我们在下文就为您简要分析一下，希望对您有所帮助。一、房屋买卖中介收多少服务费?中介费各个城市可能收取额不同......

·假冒专利罪司法解释是怎样的?
      假冒专利罪在我国是有明确的规定的，最高人民法院和最高人民检察院对这个罪名都是做出了相应的司法解释的，但是很多人对该司法解释的内容并不熟悉。下面，我们将为您介绍假冒专利罪的司法解释，供您阅读。1、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理侵犯知识......

·注册公司法人用老婆名字怎么样？
      注册公司法人用老婆名字怎么样？一个公司的法人在不同的场合要承担不同的责任，无疑是很重要的，当公司的法人代表有好处也很有风险，权利大责任多，可能承受的风险也大，那么到底注册公司法人用老婆这种方式怎么样呢？今天我们一起来了解一下！一、相关法律规......

·雇佣合同违约责任是如何承担的？
      雇佣合同违约责任是如何承担的？一、雇佣合同违约责任是如何承担的雇佣合同的违约责任承担可以参照《合同法》中对违约责任承担的相关规定执行。　　《合同法》：　　第107条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合商定的，应当承受继续履行、采取补救......

·电子数据作为证据时如何认定原件
      最高人民法院《关于民事诉讼证据的若干规定》（本文以下简称《证据规定》）第十五条第二款规定：“当事人以电子数据作为证据的，应当提供原件。电子数据的制作者制作的与原件一致的副本，或者直接来源于电子数据的打印件或其他可以显示、识别的输出介质，视为......

·盗窃罪必须判罚金么,盗窃罪是如何认定的?
      盗窃罪是侵犯财产的犯罪，构成盗窃罪，不仅会被判处刑罚，还会被判处罚金。很多人对此就有疑问，如果犯罪嫌疑人构成了盗窃罪，是必须要判罚金吗?关于这个问题，我们将在下文做出解答，您有兴趣的可以阅读下文做一个了解。一、盗窃罪必须判罚金吗《刑法......

·最高人民法院关于适用《婚姻法》若干问题的解释(二)
      最高人民法院关于适用《婚姻法》若干问题的解释(二)　　法释〔2003〕19号　　为正确审理婚姻家庭纠纷案件，根据《中华人民共和国婚姻法》(以下简称婚姻法)、《中华人民共和国民事诉讼法》等相关法律规定，对人民法院适用婚姻法的有关问题作出如下解释：　　......


·石红旗律师为一起滥用职权罪被告人进行无罪辩护成功！
      2012年4月19日，涉嫌滥用职权罪的原贵州省黄平县畜牧兽......


·徐州铁路公安处看守所
    徐州铁路公安处看守所地址：徐州市铜山区三堡镇206国道东侧，占地......


·呼和浩特运输毒品罪量刑标准
      《刑法》将走私、贩卖、运输以及制造毒品的行为，规定在一起，视为一个选择性罪名。行为人只要有其中一个犯罪的，则就会被追究刑事责任。而我国各地关于运输毒品罪的具体量刑可能不同，下面我们为您介绍呼和浩特运输毒品罪量刑标准的内容，希望对您有所帮助。......

·个人独资企业债务应怎样承担
      个人独资企业债务应怎样承担一、个人独资企业债务应怎样承担个人(私营)独资企业债务应由个人(私营)独资企业和投资人(业主)共同来承担，理由是：2000年1月1日起施行的《中华人民共和国个人独资企业法》(以下简称《独资企业法》)第十七条规定，个人独资企业......

·离婚女方不出抚养费怎么办？
      在现实社会中，夫妻没有感情或者感情破裂，两人离婚了也不愿意支付孩子的抚养费的情况有很多。抚养既是法定责任，也是法定义务。从道德层面来看，不抚养小孩的父母也会容易受到道德的谴责，父母必须支付相应的抚养费给自己的孩子。那么，离婚女方不出抚养费怎......