法律知识
 首页 >>法律知识

建筑工程包工不包料合同怎么写 建筑工程包工不包料合同也就是

律师普法 www.da64.net

建筑工程包工不包料合同怎么写
  
  建筑工程包工不包料合同也就是对承包建筑工程的是承包人工劳务而不承包材料而签订的合同,在某种程度上说这种包工不包料的承包方式对承包商来说承担的风险更小。我们收集了相关资料,将在下文中为您做详细解答,希望对您有所帮助。
  
  建筑工程包工不包料合同 ?? ??
  
  甲方:
  
  乙方:
  
  甲方建商住楼一幢,施工场地地已平整,道路畅通,水、电设施齐全,各种建设审批手续完备,已完全具施工条件。为使楼房尽快建设,明确双方的权利义务,经甲乙双方共协商,自愿达成以下建房协议,以便共同遵守。
  
  一、工程名称为:商住并用房。
  
  二、工程结构:商住并用房层,其中1—— 层为框架结构,以上为砖混结构。
  
  三、图纸和文件的保管与提供:协议书成立后日内,甲方交付施工图两套,交付乙方的图纸由乙方保管,并作为施工资料、交工验收凭据。施工中甲方变更设计应于五个工作日前通知乙方。不按时通知造成的损失由甲方自付,通知后乙方不按通知施工造成的损失由乙方承担。设计变增的工程量由甲方支付施工费,变减的工程量可相应减少工程费用。
  
  四、承包范围及要求:承包范围为该工程的地基处理(地基高于公路公分后,再三步阶梯计公分为一层的地坪),结构建造(土建施工),内外墙水泥粉墙(外墙贴瓷砖),室内水泥地坪,墙内及室顶的电话线、有线电视线,网络线路、空调线、照明电线等暗线的安装,上下水道预留管道的处理及防水处理,房顶的建设及防水处理,天然气管道的预留处理,木工施工,楼梯的建造。要求:严格按照施工图纸施工。
  
  五、承包方式:包工不包料
  
  六、工程期限:年月日开工年月日峻工,有效工期为天。不能如期峻工,承担甲方因此而付出的看管费、劳务费,造成材料损失的,以购买价承担材料费。甲方变更设计增加施工量的相应增加工期。自然条件造成不能施工的自动延长工期。乙方无正当理由停工天以上,甲方有权解除协议,未支付施工费用不再对付。
  
  七、施工设备的提供:施工设备及机械由乙方全部提供,并与本协议书成立后,图纸交付之日起日内运到施工场地。施工设备、施工机械的数量,以有效保证正常施工为限。
  
  八、价金及支付方式:以上工程总承包金为元。变更设计的,变更后的工程量,按总价金与总工程量的比例,计算变更价金的增减。
  
  支付方式:采用现金分期支付的方式。施工机械施工设备到施工场地付总价金的 %,三层主体结构完成后付总价金的 %,全部主体结构完成后付总价款的 %,墙体粉墙完成后付总价款的 %,全部工程完工付至价款的95%,下余5%作为保修费用一年以后支付。
  
  九、材料供应:工程所需材料由甲方提供,乙方对不符合质量的材料有义务要求甲方更换,不履行此注意义务而发生的损失由乙方承担责任。
  
  因材料供应的原因至工程延误的,乙方有权同等地延长施工期限。
  
  对材料的使用应依合理为原则,不得有浪费的情形,否则甲方有请求乙方有赔偿的权利。
  
  十、质量要求:严格按施工图纸和有关建设部门的规定施工。
  
  十一、施工安全:乙方全面负责本施工过程中的施工安全,施工中出现的一切事故均由乙方承担。
  
  十二、工伤事故的处理:对到施工场地的施工人员,乙方必须按实际人员,办理施工人员及第三人人身生命财产办理保险,支付保险费用。
  
  施工中发生的一切人身损害和第三人人身损害,由乙方承担。
  
  十三、质量保修:乙方按法律、行政法规对交付使用的工程保修,并保修期内承担质量保修责任。屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏,为5年。
  
  十四、违约责任:本协议书中各条款任何一方不履行或不完全履行即构成违约违约方承担守约因此而造的全部损失。
  
  十五、本协议未尽事宜另行协商。
  
  十六、本协议一式份,甲乙双方各持一份,交保管一份。
  
  附:施工图纸以及施工图中对各项标准,参数及施工要求等是本协议书的组成部分。
  
  甲方:
  
  乙方:
  
  年月日
  
  《民法典》第四百七十条 【合同主要条款与示范文本】合同的内容由当事人约定,一般包括下列条款:
  
  (一)当事人的姓名或者名称和住所;
  
  (二)标的;
  
  (三)数量;
  
  (四)质量;
  
  (五)价款或者报酬;
  
  (六)履行期限、地点和方式;
  
  (七)违约责任;
  
  (八)解决争议的方法。
  
  当事人可以参照各类合同的示范文本订立合同
  
  建筑工程包工不包料合同已经在文中为您介绍了,建筑工程包工不包料这种模式其实可能会使得承包者的利润变少,但是这种模式也是不会承担由于材料引起的一些风险的,也就是说,如果想要面临更少的风险的话,就选择包工不包料这种合作模式比较好。...

·劳动合同无效的认定该怎么进行
      用人单位与劳动者之间签订的合同一般是劳动合同,当然也有签订劳务合同的情况。对于劳动合同而言,并不是当事人签订了之后就是有效的,可以对当事人产生约束力的......


·劳动合同争议仲裁程序
      现如今劳动合同已经普遍的出现在各个公司企业的用人合同中,随之而来的就是劳动合同争议,我们有必要了解劳动合同争议仲裁程序,仲裁审查受理和仲裁提交材料。它......


·上班出门死亡算不算工伤死亡?
      上班出门死亡算不算工伤死亡?上班出门死亡算不算工伤死亡根据《工伤保险条例》第十四条规定:“职工有下列情形之一的,应当认定为工伤:(一)在工作时间和......


·公司申请工伤认定书
      公司申请工伤认定书申请人:×××,性别×,××年××月×日出生,民族×,籍贯,住×××市×××街,身份证号码:×××,是××公司职工。联系电话×××......


·一、在试用期被企业辞退吗?
      一、在试用期被企业辞退吗?试用期,用人单位与可以辞职劳动者,试用期是劳动合同期限的一部分,所以原则上来讲,试用期的员工与转正后的员工不会有什么区别。只要是在劳动合同期限内,单位违法解除劳动合同,都是一样要向劳动者支付赔偿金的。《劳动合同法》第......


·分公司可以签订土地出让合同吗
      分公司可以签订土地出让合同,前提是该分公司有独立的营业执照可以独立从事生产经营活动。只要分公司经过工商部门的登记后,领取了营业执照,分公司可以作为民事诉讼法上的其他组织成为民事诉讼当事人,就可以对外从事生产经营活动,可以对外签订合同。《最高......


·老婆想拖到两年自动离婚是否可行
      想拖到两年自动离婚是行不通的,我国没有自动离婚制度。《中华人民共和国民法典》(2021年1月1日生效)第一千零七十六条【协议离婚】夫妻双方自愿离婚的,应当签订书面离婚协议,并亲自到婚姻登记机关申请离婚登记。离婚协议应当载明双方自愿离婚的意思表示和对......


·建设工程质量保证金管理办法
      建设工程质量保证金管理办法第一条为规范建设工程质量保证金管理,落实工程在缺陷责任期内的维修责任,根据《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》《国务院办公厅关于清理规范工程建设领域保证金的通知》和《基本建设财务管理规则》等相关规定,......


·婚姻中夫妻将财产转移给子女的方法有哪些
      婚姻中夫妻将财产转移给子女的方法有哪些1、夫妻离婚可以通过协商的这种方法把财产给孩子,除此之外,谁都不能在不经过另一半同意的情况下就私自把财产全部都转移给孩子,如果另一半同意把夫妻共同财产的一部分或者全部财产都给孩子的话,两个人依法去办理相关......


·专利与著作权的差异有哪些
      专利与著作权的差异有哪些(1)保护的对象不同著作权保护的是作者思想、情感和观点的表现形式,不保护思想、情感和观点等内容本身,这些形式表现为小说、论文、电影、歌曲、图画等种类。专利权保护的是发明创造,属于思想、观点内容范围,包括发明、实用新型和......


·眼睛工伤九级鉴定标准是什么
      相信在生活当中,您都体验过黑暗给自身带来的恐惧,因此我们才能够更加体会到光明对您的重要性。所以说在生活当中,对于自己的眼睛,您一定要注意保养,适当的缓解眼睛疲劳,对自己的眼睛都是有好处。如果眼睛遇到工伤的话,要及时的去做工伤鉴定。下面我们就......


·离婚后女方的探视权有怎样的法律依据?
      子女与父母的关系不会因为父母婚姻关系的解除而结束,父母对子女都有着抚养照顾的义务,这是法律规定。很多情况下,得到抚养权的一方应该容许另一方对子女有探视的权利。那么,离婚后女方的探视权有怎样的法律依据?下面就让我们为您整理一下相关的知识。一、......



·南京IP律师_南京IP知识产权律师解答IP版权权利归属、IP维权、著作权版权许可转让、侵权保护等
      南京IP版权律师专注于文学、影视、游戏、动漫、戏剧、......



·如果对方犯重婚罪怎么办理
    一、如果对方犯重婚罪怎么办理重婚罪的处罚分两个部分:(1)刑事处罚:犯重婚罪的,判处二年以下有期徒刑或者拘役。(2)民事处罚:重婚罪严重侵犯无过错方的同居权、保持权等一系列配偶权利。因重婚的或有配偶者与他人同居的,导致离婚的,无过错方有权......

·签订劳动合期限有什么
    签订劳动合期限有什么(一)、固定期限劳动合同,是指用人单位与劳动者约定合同终止时间的劳动合同。用人单位与劳动者协商一致,可以订立固定期限劳动合同。(二)、无固定期限劳动合同,是指用人单位与劳动者约定无确定终止时间的劳动合同。原劳动法规定的......

    一、私募股权投资方式的类型主要有哪些私募股权投资基金的类型主要有A.成长基金。投资于成长阶段企业。B.并购基金。主......

<{{title}}>有法律问题要咨询?

事发地:*<--请留地址,便于分析
手机号:*<--请留手机,以便律师回复

相关法律问答:
·包工头拒不支付工资,可以在法院申请财产保全么?
·事情是这样的,昨天我的踏板车没摆放在停车位里被交警拖走了,我交了罚款去取车时停车
·老师打小孩方法吗
·家庭纠纷,律师你好,律师你好,请问我与女友同居二年,举行过订
·我已经半年搬出来租房子,家里男人不上班,经常打我,法院会同意
·离婚诉讼,被告同意离婚,被告同意离婚,但是他不会到庭我该怎么办啊
·有人去我家滋事闹事,婆婆劝其离开,不仅不听还将我婆婆推到
·王义律师您好,我想问事业单位卫生系统丧葬费是多少?


推荐律师


上海 赵海晨律师
法学硕士 执业25年
18868876507

浙江 何律师律师
副主任律师 法学硕士 执业13年
13052261268

上海 罗东升律师
主任律师 
18516500148

上海 唐敏峰律师
执行主任 执业16年
18501560386

江苏 李乾溶律师
主办律师 法学硕士 
18602573957

江西 顾小东律师
副主任律师 
13986213581

热门城市

·泉州律师
·
苏州律师
·
门头沟区律师
·
黑河律师
·
拉萨律师
·
酉阳律师
·
大庆律师
·
防城港律师
·
怀柔区律师
·
五指山律师
·
张家界律师
·
房山区律师
·
儋州律师
·
萍乡律师
·
大兴安岭律师
·
嘉定区律师


上海 赵海晨律师
法学硕士 执业25年
18868876507

浙江 何律师律师
副主任律师 法学硕士 执业13年
13052261268

上海 罗东升律师
主任律师 
18516500148

上海 唐敏峰律师
执行主任 执业16年
18501560386

江苏 李乾溶律师
主办律师 法学硕士 
18602573957

江西 顾小东律师
副主任律师 
13986213581

法律知识
www.da64.net·找律师网
登陆 | 会员中心 | 联系我们 | 违法违规举报