建筑工程施工承包合同范本是怎样的？ 建设工程施工承包合同书
  发包方：——————（以下简称甲方）
  承包方：——————（以下简称乙方）
  依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲、乙双方共同协商，甲方同意将——————工程承包给乙方施工。为了加强管理，健全经济责任制，经双方商定签订本合同，以供双方共同信守：
   第一条 工程概况
  一、建设单位：——————
  二、工程名称：——————
  三、工程内容：——————
  四、工程地点：——————
  五、工程总造价：——————
   第二条 工程质量
  以建设单位提供的施工图纸为依据，严格按照国家施工规范及验收标准进行
  施工，严格执行甲方有关质量检验的管理规定，确保工程达到国家验收标准的合
  格标准。
   第三条 工程工期
  本工程总工期为：————。
  由于乙方原因不按合同工期竣工，承担甲方与建设单位签订合同责任。
  （具体开工见开工报告）
   第四条 材料供应
  一、本工程所需材料按与业主签订的合同约定。
  二、无论是何种采购材料，建设单位、联合双方都有权对材料机械审验，不合格产品不得进场，并符合环保要求。乙方均应按照甲方Q/WJY-B-13-02物质采购控制程序对材料供应商进行评价、选择和管理，建立材料供应商动态信息台账。
   第五条 机械及料具的投入方式
  一、进场施工所需的大中型设备及工程用的小型工具等全部由乙方按市场规
  律租赁使用。
  二、乙方严格执行甲方Q-E-OHS/WJY-GD-02-03施工机械设备租赁管理规定，对设备供应商信资能力及设备各项性能进行严格检验，经甲方工程项目管理部审批同意后方可签订设备租赁合同。
   第六条 结算与付款方式
  一、结算方式：按甲方与建设单位合同书执行
  二、付款方式：按甲方与建设单位合同书执行
  三、乙方按工程结算总价的
  向甲方承担管理费用（不含税金），同时必须按照国家、地方税费政策依法纳税。
  四、以上付款时间以甲方收取建设单位工程款的实际到账时间为准，24小时内付款。
  五、以上付款时扣减乙方应向甲方上交的管理费用、工资费用。
   第七条 工程保证金
  为确保合同履约，乙方必须向甲方交纳工程履约保证金万元（或者用价值相等的财产作抵押）。工程保证金属于履约性质，不计利息。工程保证金的返还，在工程完工备案后，乙方无违约现象，且无拖欠材料款和民工工资情况下，分阶段返还；若有违约，按违约处罚后的余款返还。如工程质量或工期未达到本合同约定的目标，除按本合同处罚外，工程保证金概不退还。
  综上所述就是我们为您整理的有关于建筑工程施工承包合同范本的知识，在上述文章中，我们为您从七个方面介绍的建筑工程承包合同，我们希望这些涉及自身利益的文件还是交由律师来整理，因为这样会更加全面的维护自己的利益，...

·劳务输出是什么意思,包括哪些内容
      劳务输出说的简单点，就是组织国内的民工到国外从事劳务活动，民工以此获得一定报酬的行为。相信很多人对劳务输出的理解与我们的差不多，那我国法律上是如何规定......

·一、入职工资比较低的原因是什么?
      一、入职工资比较低的原因是什么？1、如果应聘该工作时工资较低是因为没有相关的工作经验，现在进入这个岗位肯定也是从最低开始做，至于未来的薪水水平就需要看在......

·工伤认定超期后伤者的救济途径有哪些？
      现在社会上的就业方式通常都是给企业打工，当员工，也有少数是自己创业的，大多数的企业当员工在上班途中受伤的话，都是可以进行工伤认定，申请一定的理赔的，但......

·劳务合同相关法律规定有哪些
      劳务合同虽然与劳动合同有所差别，但是我国法律对此也是有明确的规定，对其进行保护的。但是，很多人并不清楚劳务合同的相关法律规定有哪些?下面，我们将在下文进......

·网婚是否会构成重婚
      ，通过虚拟网络交友的人不少，而有的人通过互联网认识了他人并且建立了感情之后，可能就会建立网络婚姻，那么实践中，要是行为人在现实里已经有合法的婚姻关系了，此时网婚是否会构成重婚？详细内容，我们一起在下文中进行了解。一、网婚是否会构成重婚重......

·效力待定合同的撤销权适用
      效力待定合同的撤销权适用一、什么是效力待定合同合同效力待定，是指合同成立以后，因存在不足以认定合同有效的瑕疵，致使合同不能产生法律效力，在一段合理的时间内合同效力暂不确定，由有追认权的当事人进行补正或有撤销权的当事人进行撤销，再视具体情况......

·房地产中介服务合同签约流程是什么?
      房地产中介服务合同签约流程是什么提到买房在生活当中是令您比较头疼的一件事情，不过无论如何，衣食住行是您在生活当中每天必须要面对的一些事情，所以说买房这一问题肯定也是不可避免的。不管通过什么样的办法购买一套适合自己的房子都是您在生活当中要面......

·商标续展的材料有哪些,具体是怎么收费的?
      商标续展的材料有哪些,具体是怎么收费的?商标权人在商标保护期限届满之前，是可以向商标局申请进行续展的，这样就能延长法律对商标的保护期限。那么商标续展需要的材料有哪些呢？我们整理了相关资料，将在下文中为您做详细解答。一、商标续展需要的材料有哪些......

·开发商逾期交房应该怎么维权？
      一、开发商逾期交房应该怎么维权　　开发商逾期交房买家可以通过催告进行维权，要求开发商尽快交房，并赔偿超出日期的损失；催告后三个月内仍未交房且不能给出正当理由的，买家可以解除合同，并要求开发商退还已付房款及利息，承担相应的违约责任。　......

·夫妻一方以夫妻共同财产担保的法律效力
      夫妻一方作为保证人在保证合同中签名，其个人在提供担保时无需征得配偶即财产共有人的同意，配偶在该保证合同中未签字并不影响签字一方个人保证责任的成立与生效，签字一方以个人财产提供的担保的意思表示合法有效。但其在未征得配偶即财产共有人同意的情形......

·最新高利贷合同范本
      最新高利贷合同范本现实中有的人可能因为急需大笔资金而借高利贷，其实我国并没对这一块进行过多的管理，即使是借高利贷，只要是双方自愿的，法律也不会过多干预。而此时在借贷双方之间就需要签订一份高利贷合同。下面我们为您整理一份高利贷合同范本，希望......

·抢劫罪的当场性怎么认定？
      抢劫罪是常见的刑事犯罪，在司法实践中，抢劫罪是侵犯复杂客体的犯罪类型，对于人身和财产权益都可能受到侵害。对于抢劫罪，在认定的时候，关于当场性的确定是很关键的问题。下面，我们为您解答抢劫罪的当场性的问题，希望对您有所帮助。一、抢劫罪的当场性......


·马鞍山市法律援助中心联系电话、地址导航
      安徽省马鞍山市法律援助中心联系电话：0555-12348......


·开化县看守所
    浙江省开化县看守所位于开化县桃坑，是一所看守所与拘留所合署办......


·劳动争议仲裁的受理范围有哪些
      劳动争议仲裁的受理范围有哪些？劳动争议仲裁：是指劳动争议仲裁委员会根据当事人的申请，依法对劳动争议在事实上作出判断、在权利义务上作出裁决的一种法律制度。劳动争议仲裁委员会受理劳动争议案件有明确的范围。一、受理范围主要包括：1、因确认劳动......

·逮捕的执行程序
      根据我国《刑事诉讼法》的规定，逮捕犯罪嫌疑人、被告人，一律由公安机关执行。公安机关在接到执行逮捕的通知后，必须立即执行，并将执行的情况通知人民检察院。公安机关执行逮捕的程序是：①对于人民检察院批准或者决定，人民法院决定逮捕的犯罪嫌疑人、被......

·公司法人更改后银行如何变更公户？
      公司法人更改后银行如何变更公户？公司法人更改后银行账户也需要进行变更，银行账户变更是整个流程的一部分。不进行变更的话资料无法同步，可能会出现法律问题，无法办理其他事务。法人的变更不仅包括法定代表人变更为其他人，也可能是关于公司的其他资料的......