建筑工程施工班组劳务合同
  
  建筑工程施工班组劳务合同
  
  甲方：
  
  乙方：
  
  依照《中华人民共和国合同法》及国家相关法律、法规和公司文件相关规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，甲、乙双方就建筑工程施工班组劳务承包等事宜协商达成一致。订立本合同:
  
  第一条　工程概况和工程承包范围
  
  工程名称：______________
  
  工程地点：______________
  
  ___________________________________
  
  第二条　工程工期和工程质量标准
  
  1、计划开工日期：_______年_______月_______日，计划完工日期：_______年_______月_______日，总日历天数_______天;
  
  2、主要节点工期：___________________________________
  
  3、乙方应无条件执行甲方的进度计划安排(包括新调整的进度计划)。
  
  4、所承包工程范围内的工程质量必须达到_____________________
  
  第三条　甲方责任和义务
  
  1、负责统一制定各项管理目标，组织编制施工计划、物资需用量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量检测、实验化验的控制、监督、检查和验收。
  
  2、负责与业主、监理、设计及有关部门工作联系，协调现场工作关系。
  
  3、根据工程情况要求乙方增减施工人数，满足施工生产需要。对施工质量底劣、技术差、不服从指挥、有违法乱纪行为的人员予以清退。
  
  4、及时提供由甲方供应的施工机械设备、周转材料。
  
  5、按本合同约定，向乙方支付劳动报酬。
  
  6、统筹安排、协调解决乙方施工人员生活临时设施、用水、用______________其费用：
  
  7、协助乙方办理现场施工人员出入证件，其费用由乙方自理。
  
  第四条　乙方责任和义务
  
  1、遵守国家政策和法律法规;遵守业主和甲方企业的相关规章制度，做好安全、文明施工、环境和职业健康安全、劳动保护等工作。
  
  2、严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准，对本合同劳务承包范围内的工程质量向甲方负责;根据业主或甲方的计划要求(包括调整后的计划)，合理组织，科学安排作业计划，投入足够的人力、物力、保证工期;承担由于自身责任造成的质量返修、工期拖延损失及各种罚款。
  
  3、应按招标文件要求和承诺的管理人员、安全员(持证)保质保量到位。技术工人必须按国家规定持上岗，技工必须有职业技能操作证，持证率达到100%。特殊工种必须有特种作业操作证，持证率达到100%
  
  4、服从甲方和业主的监督、检查、管理;接受甲方和业主有关人员对质量、进度、技术、安全生产、文明施工、环境保护等方面的管理：接受甲方随时检查其设备、材料保管、使用情况及其操作人员的有效证件、持证上岗情况;
  
  5、做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作。因乙方责任发生损坏，应自行承担由此引起的一切经济损失和惩罚：
  
  6、按甲方统一规划堆放材料、机具;妥善保管、合理使用甲方提供或租赁给乙方使用的机具、周转材料及其他设施：
  
  7、按国家政策规定与每个务工人员签订《劳动合同》并按合同所约定的条款支付务工人员工资(务工人员工资每月造册备案)，承担因此项工作不到位而引起的纠纷或当地相关行政部门的处罚及责任后果;
  
  8、为其施工人配备必要的劳动保护和安全防护用品(如安全帽、安全带、工作服、手套及其它相关的防护用品);
  
  9、进场施工人员要求具备思想素质好、身体健康、技术熟练等条件;禁止18岁以下的未成年人和55岁以上的老人及体弱病残人员;禁止使用不法人员，乙方应承担因使用以上不合格人员而引起的责任和后果。
  
  10、甲方在资金暂时不到位，业主未能按时拔付工程款的情况下，乙方不得因此而影响正常施工，不得聚众闹事，做到对甲方的谅解。
  
  第五条　环境保护、安全生产和文明施工
  
  1、甲方应集中组织对乙方进场施工人员进行安全生产、文明施工、环境保护以及公司相关制度等方面的教育;依据国家法律法规及公司相关规章制度、监督、监控乙方的相关工作实施情况，使其体系有效运行。
  
  2、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全施工标准进行施工;加强对现场操作工人的安全教育;认真落实安全措施，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，确保安全生产;随时接受安全检查人员依法实施的监督检查。由于自身安全措施不力及违章操作造成事故，承担一切责任后果和经济费用。
  
  发生安全事故，乙方应按有关规定立即上报甲方有关部门，同时按国家有关法律规定对事故进行处理。
  
  3、乙方就严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等到有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工;保证施工现场整洁有序，符合文明施工的有关规定和要求，维护甲方良好的企业形象，并承担因违反有关规定造成的损失和罚款。
  
  加强现场管理，采取一切适当的措施，保护现场内外环境，限制由施工作业引起的噪音或其它污染;避免对公众和第三方财产造成损害和妨碍。
  
  第六条　材料、设备供应与管理
  
  1、甲方提供给乙方使用的周转材料实行调拔制，根据工程计划需要向乙方提供。
  
  2、乙方就妥善保管、合理使用甲方供应的材料、设备(包括领用、保管、装卸、退库、办理相关手续、按甲方指定的场内地点归类堆放);因保管和使用不善发生丢失、损坏，乙方应按领用时的价格赔偿。
  
  3、材料按预算分折量对乙方实行限额领料，乙方应合理用料、注重节约。如材料使用超出预算用量，则超出部分的费用由乙方承担;材料节约部分，由甲乙双方按_______比例分成。
  
  第七条　承包方式、价格及包含的内容
  
  1、承包方式及单价
  
  2、承包价格所包含的内容：
  
  承包价格包括施工期间乙方的各类风险及施工人员工资和调遣费：小型机具费用;各类材料的场内二次倒运;自然气候影响停水、停电、待料等不可预见工日费用;包括周转材料的领用、装卸、看护、保管、退库;劳动保护用品费用(安全帽、安全带、手套等);安全防护设施的搭拆(安全网、防护栏杆、防护棚等);文明施工费用(包括上级部门对现场的各类检查所发生的临时用工);承包工程范围内的配合测量放线、材料试验、电工、机械设备维修和安装拆卸配合用工;预防一般性自然灾害所采取的措施用工费用;
  
  3、本合同单价为一次包死价格，在合同实施期间不因其它因素变化而调整变动。
  
  第八条　施工验收
  
  1、乙方应按本合同约定的质量标准组织施工，确保施工质量。施工完毕，乙方应及时向甲方提交自检报告，通知验收;甲方应当及时对乙方施工成果组织有关部门进行初步验收，验收合格后再进入下道工序施工作业;验收结果表明乙方施工质量不合格时，乙方应负责无偿修复，不延长工期，并承担由此导致的甲方的相关损失。
  
  竣工验收时，业主、监理等相关方提出的工程质量缺陷，乙方应无偿维修，并承担由此导致甲方相关损失，不因先期已经甲方验收而减轻乙方责任。
  
  2、乙方应配合甲方对其工作进行的初步验收及工程竣工验收;甲方或施工场地内第三方的工作必须乙方配合时，乙方应按甲方的指令予以配合。(配合第三方工作的费用另外协商)
  
  第九条　工程保修和人员保险
  
  1、保修范围、期限：______________
  
  2、保修期间，乙方应在接到维修通知后按甲方要求内容和时间派人维修，若乙方未按甲方要求执行，甲方可委托其它单位或人员修理，其费用由乙方承担。
  
  3、乙方负责人必须为从事危险作业的人员办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。保险事故发生时，甲、乙双方有责任采取必要的措施减少损失。
  
  第十条　争议
  
  1、甲、乙双方在履行合同时发生争议，可以自行协商解决;否则，双方应在合同签订所在地劳动仲裁部门或人民法院解决。
  
  2、发生争议后，除非出现下列情况，双方都应继续履行合同，保持工作连续，保护好已完工作成果：
  
  单方违约导致合同确已无法履行，双方协议终止合同;
  
  调解要求停止合同工作，且为双方接受;
  
  仲裁机构要求停止合同工作;
  
  法院要求停止合同工作。
  
  第十一条　合同履约保证金
  
  1、乙方向甲方缴纳合同履约保证金_______元。
  
  2、合同履约保证金所含内容应包括本合同内所定的各项批标及投标文件内的承诺条件，如：工期、质量、安全、环境保护、文明施工、施工高峰期所到位人员数，农忙季节的人员数量，支付农民工资，遵纪守法等。若达不到以上内容所规定的要求，则从履约保证金中扣除一定的金额;若发生严重违约或给甲方造成无法挽回损失的，没收全部保证金，并赔偿由此给甲方造成果。
  
  3、本工程完工后，乙方按双方所签订合同的内容完成，经有关部门验收符合本合同规定的要求，则甲方在一月内返还乙方的履约保证金(不计利息)。
  
  第十二条　不可抗力
  
  1、不可抗力的标准执行甲方与业主签订的合同，当甲方与业主签订的合同没有相应标准时，执行国家或地方政府规定。
  
  2、不可抗力事件发生后，乙方应立即通知甲方项目经理，并在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，甲方应协助乙方采取措施。
  
  3、因不可抗力事件延误的工作时间相就顺延。
  
  4、因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。
  
  第十三条　合同解除
  
  1、如因不可抗力致使本合同无法履行、或因一方违约或因业主方原因造成工程停建或缓建，致使合同无法履行的，可以解除合同。
  
  2、因不可抗力或业主原因造成合同解除，乙方就妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作，按要求撤出施工场地;甲方按合同约定支付已完工作劳务报酬。
  
  第十四条　合同终止
  
  双方履行合同全部义务;劳务报酬价款支付完毕;乙方向甲方交付本合同承包工程作业成果，并经竣工验收合格后;保修期满未发生质量问题，本合同即告终止。
  
  第十五条 合同相关事宜
  
  本合同一式_______份， 甲方_______份;乙方_______份。
  
  补充条款 __________________________________________
  
  本合同双方约定_______后生效。
  
  合同签订时间：______________
  
  合同签订地点：______________
  
  甲方(盖章)：______________
  
  乙方(盖章)：______________
  
  综上所述条款是建筑工程施工班组劳务合同对承包方和发包方双方权利和义务的诠释。内容涵盖了工程概况、工程承包范围、工程日期以及工程质量标准和甲乙双方所承担的义务和责任;并进一步规定了工程进行过程中会出现的纠纷和安全方面的处理办法以及环境保护和设备管理等规定以保证工程安全高效的进行。双方履行合同的同时既保证双方权益不受损失又能使工程顺利完成从而达到共赢。...

·建设工程质量管理处罚条例你了解多少
      建设工程质量管理处罚条例你了解多少？随着建筑工程行业如火如荼的发展，走在街道上，到处是一幢幢高楼大厦挺拔而立。这道亮丽的风景线背后，离不开建设工程管理......

·工厂倒闭跑路找收债公司可以吗
      工厂倒闭跑路找收债公司可以吗一、具体讨债方法工厂倒闭关门了，用人单位非法拖欠劳动者的工资，劳动者可以到用人单位所在地的劳动争议仲裁委员会申请劳动仲裁......

·市政工程质保金规定有哪些
      市政工程质保金规定有哪些规定？为了方便人们出行，政府单位会鼓励企业修建市政道路。由于此类工程项目易受到环境等因素的影响，故而质量容易发生质量安全事故，......

·在劳动者与用人单位发生劳动争议的时候，如果双方经过调解并不能
      在劳动者与用人单位发生劳动争议的时候，如果双方经过调解并不能达成一致，可以申请仲裁委员会对争议进行仲裁。我们知道，仲裁是有时效限制的。那签订无固定期限......

·网络主播与经纪公司（公会）关系
      经纪公司（公会）类似于影视娱乐行业的公会，其与网络主播间的法律关系的界定，可以参照影视经纪公司与演艺人员的关系处理，但对两者之间关系的属性仍存在争议。一种意见认为，经纪公司根据网络主播的授权，作为演艺事业活动的独家经理人、代理推进网络主播......

·不知道被告经常居住地，在哪个法院起诉？
      《中华人民共和国民事诉讼法》第一百零八条规定“起诉必须符合下列条件：（一）原告是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织；（二）有明确的被告；（三）有具体的诉讼请求和事实、理由；（四）属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖。”　......

·夫妻离婚财产归孩子吗
      在我们当代的社会，离婚这个问题已经非常之普遍，在离婚的过程就不得不提财产分割这个问题，即夫妻离婚之后对夫妻共同财产进行分割，最近有人这样问夫妻离婚财产归孩子吗，看来您对离婚后的财产问题不是特别清楚，下面的我们就给您介绍一下。一、离婚财产分割......

·车祸后处理流程是怎么样的？
      车祸后处理流程是怎么样的？发生车祸就是发生了交通事故，那么就需要及时处理车祸，这是需要一个流程的，那么车祸后处理流程是怎么样的?很多车主发生车祸就慌了，不知道怎么做，我们在下文就为您简要分析一下，希望对您有所帮助。车祸后处理流程是怎么样的......

·天津离婚协议书模板是怎样的？
      夫妻双方在选择离婚办理相关手续时，有些夫妻在共同财产分割和子女抚养的问题上相互纠结、争执不休，始终无法达成合意，只能上诉至法院进行判决，但还有的夫妻好聚好散、和平分手，对有关事项协商一致后以协议离婚的方式结束夫妻关系，那么，天津离婚协议书模......

·传销罪立案标准是什么样的
      传销的新闻在网络上也是常见的，有人深陷其中误以为真，难以自拔。传销的行为不仅扰乱了您基本生活，同时也造成很多朋友的财产损失，导致恶性的循环，使更多的人深受其害，为此法律对此进行了打击，明确了传销罪立案标准，对涉及传销行为的犯罪行为进行严厉惩......

·用人单位给劳动者调岗应遵守什哪些规则？
      用人单位原则上具有劳动用工自主权，但是对劳动者调岗应当依法进行。首先，用人单位与劳动者协商一致，可以变更劳动合同约定的内容。用人单位与劳动者签订劳动合同中明确约定用人单位可以进行调岗。劳动者患病或者非因工负伤，规定的医疗期满后，不能从事原......

·古建筑工程承包的资质标准是什么?
      古建筑工程承包的资质标准是什么？古建筑工程承包的资质标准是什么一级资质标准：企业资产：净资产2000万元以上。企业主要人员：（1）建筑工程专业一级注册建造师不少于5人。（2）技术负责人具有10年以上从事工程施工技术管理工作经历，且具......


·苏州市第一看守所、第二看守所、第三看守所、第四看守所的地址在哪里？
      【苏州市第一看守所、第二看守所、第三看守所、第四看......


·南京聚众斗殴罪律师
    南京聚众斗殴罪律师解答聚众斗殴罪要承担什么责任、聚众斗殴罪怎......


·企业入职职业观包括哪些内容？
      在人们应聘到工作之后，有的企业会让劳动者填写一些表格以此来深化对劳动者的了解并借此判断劳动者是否真的适合某一岗位。大多数企业都会让劳动者填写企业入职职业观，但是很多人不知道应该如何填写自己职业观，更不知道什么是职业观。下面我们就为您整理了相......

·用人单位可以以工作未交接完毕为由拒绝转移人事档案和社保关系吗
      根据《劳动合同法》第五十条第一款的规定，“用人单位应当在解除或者终止劳动合同时出具解除或者终止劳动合同的证明，并在15日内为劳动者办理档案和社会保险关系转移手续”。用人单位为劳动者办理档案和社会保险关系转移手续的条件，是劳动关系的解除或者终止......

·商标权侵权诉讼费标准是什么
      商标权侵权诉讼费标准是什么一、商标权侵权诉讼费标准是什么《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第17条明确规定：“商标法第56条第1款规定的制止侵权行为所支付的合理开支，包括权利人或者委托代理人对侵权行为进行调查、取证......