钢结构工程施工合同书怎么写 钢结构工程施工合同书
  发包人(全称)： 承包人(全称)：
  依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本合同。
   第一条 工程名称
  工程名称：
  工程地点：
   第二条 工程承包范围
   第三条 合同工期
  加工制作日期：从收到发包人拨付的工程全额预付款次日起至 年 月 日， 总日历天数： 日历天;
  工程安装日期：从发包人发出书面开工令且工程具备施工条件之日起至 年 月 日， 总日历天数_ 日历天。
   第四条 质量标准
  工程施工及质量验收执行标准：《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001 工程质量满足上述规范标准规定的合格工程质量要求。
   第五条 合同价款与支付
   一、合同价款：
   二、工程量增加：
  1、工程施工期间若发生设计变更或发包人追加工程量，在施工前发包人与承包人就发生原因、追加金额协商一致并以书面形式确认; 2、追加的合同价款与工程款同期支付。
   三、付款方式
  1、合同签订之日起三日内，发包人拨付合同总价款的30%，作为材料预付款;
  2、 材料进场之日起三日内，发包人拨付合同总价款的40%
  3、竣工经验收合格之日起三日内，发包人拨付至工程总造价(含工程量增加)的95% 4、留5%作工程质保金，保修期(工程竣工之日起壹年)满十四日内付清。
   第六条 发包人工作
  (1)发包人办理三通一平，使施工场地完全具备施工条件;将施工所用水、电从施工场地外接至施工现场半径30米内，并承担承包人施工发生的全部水电费;
  (2)确定水准点与座标控制点，以书面形式交给承包人，进行现场交验;
  (3)办理施工许可证及其他施工所需证件、批件及其他申请批准手续;
  (4)发包人按合同约定时间按时向承包人拨付足额工程款。
   第七条 承包人工作
  (1)根据合同约定时间完成施工项目。工程质量应当达到协议书约定的质量标准;
  (2)向发包人提供工程进度计划及相应进度统计报表;
  (3)做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护工作;
  (4)遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定，按规定办理有关手续，并以书面形式通知发包人，发包人承担由此发生的费用。
   第八条 工期顺延
  因以下原因造成的工期延误，工期按实顺延。
  1、发包人未能协调准备好开工条件;
  2、发包人未能按约定日期支付工程预付款，进度款，致使施工不能正常进行;
  3、设计变更和工程量增加;
  4、一周内非承包人原因造成停电或累计超过8小时;
  5、不可抗力因素。
   第九条 安全责任
  1、承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由承包人承担。
  2、发包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。发包人不得要求承包人违反安全管理的规定进行施工。因发包人原因导致的安全事故，由发包人承担相应责任及发生的费用。
   第十条 工程竣工
  1、承包人必须按照合同书约定的竣工日期或发包方同意顺延的工期竣工;
  2、因承包人原因不能按照合同书约定的竣工日期或发包方同意顺延的工期竣工，承包人承担违约责任。
  3、发包人收到承包人送交的竣工验收通知后3天内不组织验收或验收后3天内不提出意见视为竣工验收报告已被认可。
  4、工程未经验收或竣工验收未通过后，发包人不得使用，发包人强行使用时，由此造成的质量问题及其他问题由发包人承担责任。
   第十一条 违约责任
  1、因承包人原因导致工程质量达不到约定的质量标准，承包人承担返工或采取加固措施发生的全部费用;
  2、因承包方原因导致延误工期，按工程总造价的万分之三/天赔偿发包人;
  3、发包人不按合同约定支付工程款(进度款)，双方又未达成延期付款协议，导致施工无法进行，承包人可停止施工，由发包人承担违约责任并按工程总造价的万分之三/天赔偿承包人;
  4、若发生本合同未约定事项，参照建设工程施工合同(GF—1999—0201)通用条款协商解决;
  5、若双方就经济纠纷协商不成，可依法向起诉方住所所在地人民法院起诉。
   第十二条 合同生效
  合同订立时间：__ 年__ _ 月__ ___ 日 合同订立地点：____发包人办公室_______ 本合同双方约定 签字、盖章 后生效。 本合同一式四份，签字盖章有效。
  发 包 人：(签字、盖章)： 承 包 人：(签字、盖章) 委托代理人： 委托代理人：
  电 话： 传 真： 邮 箱
  以上就是我们为您整理的结构工程施工合同书范文。合同开始首先需要对施工的名称、地点、范文、工期等进行规定。然后还要对许多的规章制度和责任义务进行规范。所以结构工程施工合同书得签订非常重要，双方都需要严格遵守。...

·私人工程质量索赔内容有哪些
      私人工程质量索赔内容有哪些，程序是怎样的现在城市的经济不断发展，城市各处出现了各种建筑工程，因为市场的繁荣，所以有份多私人单位进入到了工程的建设。这时......

·工程质量等级评定方法有哪些
      工程质量等级评定方法有哪些？工程质量评定关系到工程在整个生命周期内能否成功完成相关设计标准，关系到千万使用者的生命财产安全。所以，对于工程质量的评定......

·工伤伤残等级去哪鉴定
      企业的员工如果在工作时受伤是会被判定为工伤的，这时企业就需要对员工的伤负责，并且进行一定的赔偿。不过赔偿会根据工伤伤残等级而有所不同，所以这时许多人就......

·劳动合同是劳动者和用人单位之间为了保障双方的权益而签订的协议
      劳动合同是劳动者和用人单位之间为了保障双方的权益而签订的协议书，一般的劳动合同都是有年限规定的。如果单方面提出解除劳动合同是需要进行赔偿的，下面您就跟......

·民营企业融资的风险主要体现在哪方面?
      民营企业融资的风险主要体现在哪方面?资金永远是关乎一个企业生存发展的最重要一环，如今民营企业在融资方面仍然存在许多困难。可是，由于相关知识的来源有限，很多人对民营企业融资的内容不太清楚。那么，民营企业融资的风险主要体现在哪方面?为此，我们在下......

·《刑事诉讼法》退还取保候审保证金的规定是什么
      一、《刑事诉讼法》退还取保候审保证金的规定是什么?刑事诉讼法规定：人民法院、人民检察院和公安机关决定对犯罪嫌疑人、被告人取保候审，应当责令犯罪嫌疑人、被告人提出保证人或者交纳保证金。取保候审保证金是什么?取保候审保证金,是指公安机关对符合刑事诉......

·中小企业规章制度范本是怎样的？
      中小企业规章制度范本是怎样的？一个企业的发展出了依靠自身的经营优势，更重要的是管理者的管理模式，企业的有序运行离不开企业规章制度，规章制度涵盖了企业在日常经营中涉及到的方方面面，规定了什么该做什么不该做，各部门的工作职责是什么，是企业规范......

·交通肇事赔偿的项目包括哪些
      交通肇事赔偿的项目包括哪些各种赔偿项目及计算标准如下：(一)医疗费医疗费包括当事人为治疗伤疾而支付的挂号费、检查费、治疗费、手术费、医药费、住院费、康复费、整容费和后续治疗等费用。根据医疗机构出具的收款凭证，结合病历和诊断证明等相关证据确定......

·最新盗窃罪量刑标准细分
      针对盗窃犯罪，虽然《刑法》中做出了统一的规定，但是这个规定的内容是比较笼统的。实践中，对于不同的盗窃行为，有具体的细化量刑标准，下面就让我们为您做详细介绍。盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有......

·私家车交强险费用是怎么收取的
      私家车交强险费用是怎么收取的说起私家车交强险的费用，您都明白这是指在购买交强险的时候，需要支付给保险公司的交强险保费。现实中，针对不同类型的私家车，在交强险费用上面是不同的。今天，我们就来为您详细介绍一下私家车交强险费用具体是怎么收取的。一......

·哪些情况下，继承人不享有继承权？
      根据《民法典》第一千一百二十五条，继承人有下列行为之一的，丧失继承权：(一)故意杀害被继承人;(二)为争夺遗产而杀害其他继承人;(三)遗弃被继承人，或者虐待被继承人情节严重;(四)伪造、篡改、隐匿或者销毁遗嘱，情节严重;(五)以欺诈、胁迫手段迫......

·竞业禁止协议的效力
      竞业禁止协议是否合理，主要是看竞业禁止是否超出了保护雇主合法利益的范围或者使雇员遭受的不利超过了保护雇主的需要而可能损害公共利益。竟业禁止协议只有限制在合理的范围内，才能被赋予法律效力。具体体现为限制的行业范围、对象、限制的区域、期限是否合......


·化干戈为玉帛——徐晨光律师成功调解一起合同纠纷
      近日，山东京杭律师事务所律师徐晨光成功调解了一起案......


·扬州追债
    扬州追债专注于企业不良债务的处置,包括债务催收、追债、清债、收......


·年云南曲靖农村征地补偿标准是什么？
      年云南曲靖农村征地补偿标准是什么？一、靖市产权交换式补偿：1、曲靖市房屋价值补偿标准：这里的房屋补偿，是指对被征收的国有土地上建筑物价值进行的补偿，按不低于房屋征收决定公告之日被征收房屋类似的市场价格，并请有评估资质的评估机构进行评估确......

·对于一些工程出现质量问题的国家都会管理，当然国家进行管理是有
      对于一些工程出现质量问题的国家都会管理，当然国家进行管理是有着法律依据的。在很多法律当中，都对建设工程质量进行了明确的规定。因此很多人想知道建设工程质量法律法规包括哪些?那么，接下来我们将为您详细的介绍一下相关的知识。一、国家建筑工程质量......

·建设工程在生活中是非常常见的，一般情况下利民工程都是由政府进
      建设工程在生活中是非常常见的，一般情况下利民工程都是由政府进行规划建造的，但是政府并没有工程建造的能力，所以会选择对外进行承包，通过其他有能力的建筑团队对工程进行修建，一般情况下建设工程质量还会拥有保修期，但很多人不知道保修期是从什么时候开......