钢材购销合同书的模板
  
  钢材购销合同书
  
  
  甲 方（需方）
  
  乙 方（供方）
  
  甲方 项目施工需要向乙方采购钢材。根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规，甲、乙双方本着平等互利的原则友好协商，达成以下合同条款：
  
  一、产品品名、规格型号、数量及单价等
  
  甲方向乙方采购的钢材总需求量为 吨（具体以实际交付数量为准）；其质量标准按国家标准执行：1、线材：GB/1499.1-2008；2、螺纹钢：HRB335或 HRB400 GB/1499.2-2007；3、圆钢：GB/1499.1-2008；4、型材：具体品牌由甲乙双方另行协商。
  
  二、包装标准
  
  以钢厂的原厂包装为标准。
  
  三、钢材采购计划、交货地点
  
  钢材采购数量和品规以甲、乙双方确认的甲方采购计划为准。甲方每月 日之前以书面形式向乙方提供盖有甲方公章的下月度需求计划，具体分批次需求计划须提前三天以书面形式报至乙方，双方指定人员签字确认后生效。乙方按照双方确认的甲方采购计划将钢材送至项目所在地工地。乙方货到工地后甲方应随时派人验收（当天应完成验收）
  
  四、运输、装卸及费用负担
  
  乙方负责送货至甲方项目工地，所送钢材的出库吊装费、运输费均由乙方承担，加入货物单价一并结算。货到工地卸车及其费用由甲方负责承担，货到工地后的一切风险由甲方承担。
  
  五、钢材的验收标准与计量方式
  
  线材、螺纹钢、圆钢采用 磅计 验收，按过磅计量交货，甲方可复磅，磅差在正负0.3%以内（含0.3%），以乙方仓库出库计量为准。超出0.3%，按甲方的磅重为准。
  
  六、钢材配送、验收、签收
  
  乙方指定 负责钢材配送服务，（身份证号码： ）
  
  手机： ；甲方授权本公司工作人员 （身份证号 码： ）手机： ，负责钢材收货、验收、签收、价格确认，签收时该工作人员应出示身份证件。甲方安排其他工作人员收货时，应向乙方提交甲方出具的加盖其公章的授权委托书或者由甲方直接在收货单上加盖公章。凡是签收员签字认可的送货单，均视为甲方认可的有效结算凭据，乙方以此送货单与甲方结算钢材款。钢材运至指定的收货地点时，甲方应及时办理相关交接手续，钢材运至指定的收货地点之日起货物毁损、灭失由甲方负责。
  
  七、结算价、结算方式及付款期限、付款方式
  
  1、结算价：螺纹钢、盘螺、线材以供货当天“我的钢铁网”当日 市场螺纹钢、盘螺、高线价格行情列表中对应钢厂及品规单价作为结算价；每逢星期六按前一日的结算单价执行，星期日按后一日的结算单价执行；遇单品规缺货或少货，按备注栏中加价执行；遇涨随涨，遇跌随跌；垫资利息从到货当日开始，按月息 计算。
  
  2、货款的结算方式及付款期限、结算价格、逾期加价款；
  
  结算方式及付款期限：
  
  A：现款部分乙方货到甲方工地验收合格后，按第七条第1款结算价格在1日内支付乙方货款。
  
  B：垫资部分甲方须在 年 月 日办理付款手续，在 天内支付乙方全部货款及垫资利息。
  
  C：逾期加价款：逾期未能付清，除收取正常垫资利息外，按每天每吨5元加收，直至付清全部货款为止。
  
  D.因乙方报给甲方的钢材价格及交易价格未包含税金，其税金按甲、乙双方
  
  交易额的17%由甲方承担，在甲方付清乙方全部货款并支付全部税金后由乙方向甲方出具发票。
  
  3、付款方式：甲方以现金、转账方式付款。
  
  4、如甲方不能按合同约定如期向乙方支付货款，乙方有权停止供货，由此引起的一切责任由甲方承担。
  
  5、乙方为本项目钢材的唯一供货商，甲方不能以任何理由从其它渠道进货，否则乙方有权终止合同。
  
  八、其它约定
  
  1、如甲方工地停工，乙方有权解除合同，甲方应在乙方最后一次送钢材之日起 天内付清所有钢材款（含垫资利息加价款）
  
  2、甲方计划、签收、对账等，加盖甲方印章或者该项目负责人 签字认可均有效。
  
  九、本合同在履行过程中发生争议或未尽事宜，双方另行协商。协商不成时，均可向乙方人民法院提请诉讼。
  
  十、本协议自甲、乙双方签字盖章之日起生效，合同有效期至本项目主体完工且所有款项付清止。本合同一式二份，甲乙双方各一份，具有同等法律效力。
  
  （以下为合同签章页，无正文！）
  
  甲 方（签章）　　 乙 方 （签章）
  
  法定代表人或授权代表（签字）　　 法定代表人或授权代表（签字）
  
  签订时间： 年 月 日
  
  以上就是我们总结的关于钢材购销合同书的相关内容，希望对您有所帮助。在企业进行选购的时候一定要签订合同，来保障自己的合法权益。同时在之后面对纠纷时，也能成为有利的证据。如果您对以上内容有所疑问...

·中央空调购销合同范本是怎样的
      中央空调购销合同范本是怎样的中央空调购销合同范本合同编号：供方：以下简称甲方。地址：需方：以下简称乙方。地址：根据《中华人民共和国合同......

·抵销权的行使应受到必要的限制不得损害第三人的利益
      在执行程序中，出现个人债务人不能清偿到期债务的情况时，为防止损害第三人特别是个人债务人的其他债权人的合法权益，抵销权的行使亦应受到一定限制。执行程序中......

·合同无效后的处理方式是怎样的
      合同无效后的处理方式是怎样的合同从签订之日起就已经成立了，但是合同成立并不意味着它就一定是有效的，在一些特殊情况下，合同即使成立了它也是无效的，那么如......

·合同到期续签通知范文
      合同到期续签通知范文一、合同到期续签通知范文续签劳动合同通知书你与公司的劳动合同已于年月日到期，由于双方均有续签的意向，请您在收到本通知之日起......

·医患口角纠纷怎么处理，纠纷处理流程
      医患口角纠纷怎么处理，纠纷处理流程一、根据我国现行法律、法规的规定，医患纠纷可以通过三种途径处理：1、自行协商。医患双方可以自主自愿地进行协商处理，所达成的协议只要不是受胁迫所签或存在重大误解，其协议是合法有效的。这种处理方式对医患双方来......

·随着我国房地产市场这几年的持续红火行情，房屋买卖交易更加频繁
      随着我国房地产市场这几年的持续红火行情，房屋买卖交易更加频繁，交易数量不断增加，许多老百姓都听过、见过、甚至直接有过房屋买卖的经历，其中有一个重要的环节就是商品房买卖合同网签备案，这也是确定房屋买卖最终达成的依据，那么，商品房买卖如何网签呢......

·行政判决书（二审维持原判或改判用）
      法院诉讼文书样式９６　　　　（××××）×行终字第××号　　　　上诉人（原审××）……（写明姓名或名称等基本情况）。　　被上诉人（原审××）……（写明姓名或名称等基本情况）。　　（当事人及其他诉讼参加人的列项和基本情况的写法，除当事人的称......

·夫妻房产在国外,离婚后如何分割
      最近王宝强和马蓉、张纪中和樊馨蔓两起离婚案件相继上了微博热搜，其中马蓉转移财产更是让人惊愕不止，而不论是娱乐圈还是我们身边，这样类似的事件都层出不穷，很多人对于国内夫妻离婚房产的划分基本已经了解，但是如果夫妻房产在国外，离婚后如何分割呢?与国......

·债权不得转让的情况有哪些
      债权不得转让的情况有哪些一、债权不得转让的情况有哪些债权转让从转让和受让的关系上讲，其权利转让的主体是债权人和第三人，虽然与债务人在其履行义务的对象上有关,但从权利转让这一特定的法律关系来看与债务人是无关的。1)根据合同性质不得转让的合同债......

·企业改制操作方法9--知识产权的处置
          1.范围包括：商标、商誉;专利技术;非专利技术;工业产权。        　　2.处置：        　　(1)商标商誉的处置：本企业改制，不作价入股......

·拖欠工程款可以要求支付利息吗？怎么算利息？
      现实生活中，建筑工程发包人没有按合同约定支付工程款时，总能找到各种各样的理由，如工程质量有问题，资金周转困难等等，但这是都不应是发包人不付工程款的根本理由，很多时候就是一种借口。对承包人而言，一旦发现对方没有按时支付工程款意向的，就应及......

·延长工作时间的工资如何算
      用人单位为了单位的经济效益，多多少少会安排劳动者加班，也就是延长劳动者的工作时间。延长工作时间，单位也应该向劳动者支付工资。那么延长工作时间的工资如何算？本文就这个问题为您做详细介绍。一、延长工作时间的工资如何算我国劳动法规定，工资应当......


·乐陵田律师成功化解一起“名人”离婚纠纷案件！
      当事人王某在当地可是名副其实的名人，其名下财产颇多......


·江宁劳动律师
    江宁劳动律师为南京市江宁区公民和企业提供专业的劳动法服务，就......


·刑事起诉书
      １．格式　刑事起诉书　　　　××××人民检察院起诉书　　×××字第　　号　　第一部分：被告人的姓名、性别、年龄（出生年、月、日）、籍贯、民族、文化程度、单位、职务、住址、是否曾受过刑事处罚、被拘留、逮捕的年、月、日。　　第二部分：案由和案件......

·单方面起诉离婚财产怎么办
      一般说到单方面起诉离婚往往都是指夫妻中一方想要离婚而另一方却不同意离婚的情况，此时无论不想离婚的一方是否出庭，法官都会对离婚案件作出判决。那这个过程中单方面起诉离婚财产怎么办呢?这是很多人搞不清楚的地方，下面就让我们来为你做详细解答吧。一、......

·根据相关的规定医疗纠纷赔偿流程是怎样的
      根据相关的规定医疗纠纷赔偿流程是怎样的？在当代这个社会，医疗纠纷无论是在我们的身边还是在电视报道中都能够看到，我们您都明白的一点是，发生医疗纠纷之后会涉及到的一个问题就是赔偿，但是许多人却不知道具体的赔偿应该怎么获得，也就是根据相关的规定......