法律知识
 首页 >>法律知识

工期索赔费用索赔的关系是什么?

律师普法 www.da64.net

工期索赔费用索赔的关系是什么?
  
  在工程项目建设过程中,承包方无法按时交付时,业主对承包方最主要的索赔方式就是工期索赔和费用索赔。那么工期索赔费用索赔的关系是什么?工期索赔的计算方式有哪几种?
  
  一、工期索赔费用索赔的关系
  
  两者是相对不同主体来说的,承包商一般都是工期索赔,而业主则是费用索赔。两者都是合同在进行的一种附加条件。
  
  费用索赔是承包单位在由于外界干扰事件的影响使自身工程成本增加而蒙受经济损失的情况下,按照合同规定提出的要求补偿损失的要求。
  
  工期索赔是在工程施工中,常常会发生一些未能预见的干扰事件使施工不能顺利进行,使预定的施工不能顺利进行,使预定的施工计划受到干扰,造成工期延长,这样,对合同双方都会造成损失。
  
  二、施工单位提出工期索赔的目的
  
  1、免去或推卸自己对已产生的工期延长的合同责任,使自己不支付或尽可能不支付工期延长的罚款;
  
  2、进行因工期延长而造成的费用损失的索赔。
  
  三、对已经产生的工期延长,建设单位一般采用两种解决办法
  
  1、不采取加速措施,工程仍按原方案和计划实施,但将合同期顺延;
  
  2、施工单位采取加速措施,以全部或部分弥补已经损失的工期。
  
  如果工期延缓责任不是由施工单位造成,而建设单位已认可施工单位工期索赔,则施工单位还可以提出因采取加速措施而增加的费用索赔。
  
  四、工期索赔的计算方法
  
  1、网络分析法是利用进度计划的网络图,分析其关键线路。如果延误的工作为关键工作,则延误的时间为索赔的工期;如果延误的工作为非关键工作,当该工作由于延误超过时限制而成为关键时,可以索赔延误时间与时差的差值;若该工作延误后仍为非关键工作,则不存在工期索赔问题。可以看出,网络分析要求承包商切实使用网络技术进行进度控制,才能依据网络计划提出工期索赔。按照网络分析得出的工期索赔值是科学合理的,容易得到认可。
  
  2、比例计算法简单方便,但有时不符合实际情况,比例计算法不适用于变更施工顺序、加速施工、删减工程量等事件的索赔。
  
  综上所述,工期索赔一般是针对承包商而言,而费用索赔通常是针对业主。工期索赔费用索赔都是合同进行过程中的一种附加条件。其中工期索赔的计算方式主要包括比例计算法和网络图分析法,大家要根据实际情况选择适合的计算方式。
  
  ...

·劳动关系判定标准是什么
      工作是生活的重要组成,工作关系是人际关系不可或缺的一部分。然而,在现实生活里,复杂的劳动关系很容易被混淆,而一旦劳动关系被混淆,便会影响到法律的适用以......


·若员工出现过错该如何处罚员工
      1、在劳动合同中约定员工未完成劳动定额或承包任务,公司可以发放最低工资。2、在员工手册、规章制度中明确违纪处罚规定,并经公司员工同意。虽然按规定公司没有......


·劳动纠纷调解有哪些方式?
      劳动纠纷调解有哪些方式?针对劳动纠纷的解决方式,主要包括了四种,即协商、调解、劳动仲裁以及劳动诉讼。而其中的劳动纠纷调解下面又有一些具体的方式。那到......


·一、成都劳动合同会包括什么内容?
      一、成都劳动合同会包括什么内容?《劳动法》第十九条规定了劳动合同的法定形式是书面形式,其必备条款有7项:1、劳动合同期限。法律规定合同期限分为三种:......


·签劳动合同前应注意什么?
      对于劳动者来讲,不仅在签订劳动合同的当时有一些需要注意的地方,而在签劳动合同签也是有一些问题需要注意的。那到底签劳动合同前应注意什么呢?可能很多人对此不是很了解,下面就让我们来为您做详细解答吧。一、单位签劳动合同前应注意什么用人单位在与劳......


·阴阳合同有什么效力,阴阳合同有哪些效力
      阴阳合同有什么效力,阴阳合同有哪些效力一、阴阳合同有什么效力买卖双方签订“阴阳合同”的主要目的是通过欺骗的手段少缴税费。对此类合同的效力如何认定呢?一般情况下,会认为阴阳合同中“阴合同”有效、“阳合同”无效。原因如下:1、“阴合同”是双方......


·企业会计准则解释第2号长期股权投资的内容是什么?
      企业会计准则解释第2号长期股权投资的内容是什么?现如今,科技与经济都在飞速发展,我们国家为了适应现代社会的市场经济发展的需要,根据对企业财务报表的要求,信息的透明化,发布了企业会计准则解释第2号长期股权投资这一准则,规范鼓励所有企业会计执行......


·交通事故修车期间交通费由哪个承担?
      一、交通事故修车期间交通费由哪个承担?交通事故中负全责的一方承担交通费,但要以实际票据为准。当然当事人自愿承担的除外。二、交通事故赔偿的费用有哪些?(一)医疗费医疗费根据医疗机构出具的医药费、住院费等收款凭证,结合病历和诊断证明等相关证......


·非法集资最高量刑是多少?
      非法集资在当今社会已成为诈骗犯惯用的一种诈骗方式,打着高回报率的旗号欺骗无辜百姓,使得他们血本无归。这种既影响公民个人财富与家庭安全,又影响社会金融市场和社会稳定的行为是法律所严厉打击的,那么非法集资最高量刑是多少呢?一、集资诈骗罪的立案......


·最新行政处罚如何执行标准 最新行政处罚如何执行标准?
      最新行政处罚如何执行标准最新行政处罚如何执行标准?(一)第四十四条,行政处罚决定依法作出后,当事人应当在行政处罚决定的处罚执行期限内,予以履行。(二)第四十五条,当事人对行政处罚决定不服申请行政复议或者提起行政诉讼的,行政处罚不停止处罚执行......


·已签订协议离婚反悔可以吗?
      有很多夫妻在生活方式和感情不合之后会选择协议离婚,那么什么条件符合协议离婚呢?已签订协议离婚反悔可以吗?协议离婚肯定是把财产等问题都协商好后才办手续的,是有法律效应的。离婚对于双方来说都是重大的决定,还是小心点好。接下来我们就为您做下介绍。......


·江苏省关于婚假的相关规定?
      《国家劳动总局、财政部关于国营企业职工请婚丧假和路程假问题的通知》规定:一、职工本人结婚或职工的直系亲属(父母、配偶和子女)死亡时,可以根据具体情况,由本单位行政领导批准,酌情给予一至三天的婚丧假。三、在批准的婚丧假和路程假期间职工的工资......



·马鞍山市看守所_马鞍山葛羊山看守所地址和电话,拘留会见取保候审
      安徽省马鞍山市看守所地址为马鞍山市葛羊路,俗称“马......



    法定继承人的资格如何认定??一、配偶配偶是指合法婚姻关系存续期间一方对另一方的称谓,夫以妻为配偶,妻以夫为配偶。配偶是......
    如果孩子尚处于哺乳期的话,此时并不是不允许夫妻离婚,只不过会有一些限制。而在哺乳期离婚的话,也是会涉及到财产分割问题的。......
    合伙创业股东没钱投资了怎么办?一、合伙创业股东没钱投资了怎么办股东在签订出资协议后,有不按期缴纳或足额缴纳出资的情况......

<{{title}}>有法律问题要咨询?

事发地:*<--请留地址,便于分析
手机号:*<--请留手机,以便律师回复

相关法律问答:
·我是看守所的一名医生,我和一个出狱不久的人同居三个月后怀孕了
·我们通电话沟通吧
·我老公在德州扫黑被判有期徒刑19年我俩没有结婚证我可以去
·可不可以帮查一个人?她是四川省凉山州的,我就想知道他在不在你
·想自己去法院,不请律师。只有对方的姓名,地址,没有身份证号
·我儿岁,在学校厕所把额头给摔破了,缝了16针,伤口六公分,我想问学校应该怎样补偿孩子所受的伤,
·刑事赔偿款能否抵顶民事赔偿款?
·我朋友的手厂里上班时受伤的


推荐律师


江苏 姜春律师
副主任 执业16年
17761982628

上海 邱国开律师
法学学士 执业13年
13052261268

江苏 王庆磊律师
副主任 法学学士 
13057336353

浙江 林鑫律师
副主任律师 法学学士 
18868876507

山东 许义园律师
法学学士 执业8年
13061416368

安徽 沈培亮律师
法学学士 执业15年
18656084778

热门城市

·图木舒克律师
·
太原律师
·
崇左律师
·
深圳律师
·
齐齐哈尔律师
·
黑河律师
·
南川区律师
·
海南律师
·
开封律师
·
香港岛律师
·
九龙坡区律师
·
岳阳律师
·
巴彦淖尔律师
·
焦作律师
·
铜川律师
·
大理律师


江苏 姜春律师
副主任 执业16年
17761982628

上海 邱国开律师
法学学士 执业13年
13052261268

江苏 王庆磊律师
副主任 法学学士 
13057336353

浙江 林鑫律师
副主任律师 法学学士 
18868876507

山东 许义园律师
法学学士 执业8年
13061416368

安徽 沈培亮律师
法学学士 执业15年
18656084778

法律知识
www.da64.net·找律师网
登陆 | 会员中心 | 联系我们 | 违法违规举报