法律知识

 首页 >>法律知识

在建设工程中,委托方与承包方会签订一份建设工程设计合同,这份


律师普法 www.da64.net

在建设工程中,委托方与承包方会签订一份建设工程设计合同,这份合同当中,包含了双方就一些共同项目所达成的约定,那么建设工程设计合同标准文本应该包括哪些内容呢?我们整理了相关文档,详细请阅读下文。
  
  建设工程设计合同
  
  建设单位(甲方):____________________________
  
  地 址:____________ 邮码:____________ 电话:____________
  
  法定代表人:____________ 职务:____________
  
  设计单位(乙方):____________________________
  
  地 址:____________ 邮码:____________ 电话:____________
  
  法定代表人:____________ 职务:____________
  
  为了明确责任,分工协作,共同完成建设项目的设计任务,根据________批准的计划任务书,经甲乙双方充分协商,特签订本合同,以便共同遵守。
  
  第一条
  
  甲方委托乙方承担____________工程的设计项目,建筑安装面积为________平方米,批准总投资为________万元,建设地点在________。
  
  第二条 甲方的义务
  
  1、甲方应在________年____月____日以前,向乙方提交业经上级批准的设计任务书,工程选址报告,以及原料(或经过批准的资源报告)、燃料、水、电、运输等方面的协议文件和能满足初步设计要求的勘察资料、经过科研取得的技术资料。甲方在____ 年____月____日施工图设计前,应提供经过批准的初步设计文件和能满足施工图设计要求的勘察资料、施工的条件,以及有关设备的技术资料。
  
  甲方对上述资料必须保证质量,不得随意变更。
  
  2、及时办理各设计阶段的设计文件审批工作。
  
  3、在工程开工前,甲方应组织有关施工单位,由乙方进行设计技术交底;工程竣工后,甲方应通知乙方参加竣工验收。
  
  4、在设计人员进入施工现场进行工作时,甲方应提供必要的工作条件,并在生活上予以方便,在设计和施工过程中因技术上的特殊需要进行试制试验,所需一切费用以及为配合甲方到外地的差旅费均由甲方负责。
  
  5、甲方必须维护乙方的设计文件,不得擅自修改,未经乙方同意,甲方不得复制、重复使用或擅自扩大建设范围。甲方有义务保护乙方的设计版权,不得转让给第三方重复使用。
  
  第三条 乙方的义务
  
  1、乙方必须在________年____月____日以前,向甲方交付初步设计文件;在________年____月____日以前,向甲方交付技术设计文件;在________年____月____日以前,向甲方交付施工图设计文件。其中,初步设计文件一式____份,技术设计文一式__份,施工图设计文件一式____分,甲方如另需增添文件份数和需要模型,另行收费。
  
  ________年____月____日以前,乙方必须向甲方提交完毕所有设计文件(包括概预算文件、材料设备清单)。
  
  (大型建筑安装工程,甲乙双方可视具体情况分阶段进行设计,在具备设计条件时,双方签订阶段设计合同,具体规定甲方应提交各阶段设计资料的名称和日期,乙方交付设计文件的日期,作为本合同的附件,详见附件(2)。
  
  2、乙方必须根据批准的设计任务书或上一阶段设计的批准文件,以及有关设计技术协议文件、设计标准、技术规范、规程、定额等提出勘察技术要求和进行设计,提交符合质量的设计文件。
  
  3、初步设计经上级主管部门审查后,在原定任务书范围内的必要修改,乙方应负责承担。
  
  4、设计单位对所承担设计任务的建设项目应配合施工,进行施工前技术交底,解决施工中的有关设计问题,负责设计变更和修改预算,参加隐蔽工程验收和工程竣工验收。
  
  第四条 设计的修改和停止
  
  1、甲方因故要求修改工程的设计,经乙方同意后,除设计文件交付时间另定外,甲方应按乙方实际返工修改工日,每工日按________元增付设计费(或按设计阶段中返工的工作量百分比计算)。
  
  2、原定任务书如有重大变更而重作或修改设计时,须具有设计审批机关或设计任务书批准机关的意见书,经双方协商,另订合同。已经进行了的设计费用的支付,按前条办法计算。
  
  3、甲方因故要求中途停止设计时,应及时用书面通知乙方,已付设计费不退,并按该阶段的实际耗工日,增付和结清设计费,同时结束合同关系。
  
  第五条 设计费的数量和交付办法
  
  本设计合同生效后____天内,甲方应向乙方交付相当于设计费的20%的定金,设计合同履行后,定金抵作设计费;乙方向甲方提交初步设计方案后____天内,甲方应向乙方支付____%的设计费;乙方向甲方提交施工图文件后____天内,甲方应向乙方结清全部设计费(设计周期较长的大型工程项目,施工图阶段的设计费,可按单项工程设计完成后分别拨付)。
  
  第六条 奖励与违约责任
  
  1、在合理的工程投资控制数内,由于乙方采用先进技术或合理建议而节省了工程投资,应从节约投资额中提取____%奖励乙方。
  
  2、由于甲方不能按期、准确提供有关设计资料,致使乙方无法进行设计或造成设计返工,乙方除可将设计文件交付日期顺延外,还应由甲方按乙方实际损失工日,以每日________元计算增付设计费。
  
  3、甲方不按照合同规定的时间向乙方支付定金和设计费,应根据银行关于延期付款的规定,向乙方偿付违约金。
  
  4、由于乙方的原因,延误设计文件的交付时间,每延误____天,乙方应向甲方偿付相当于设计费的____%的违约金(甲方可在设计费中扣除)。
  
  5、因乙方设计质量低劣引起返工,应由乙方继续完善设计任务,并视造成的损失浪费大小减收或免收设计费。对于因乙方设计错误造成工程重大质量事故者,乙方除免收受损失部分的设计费外,还应付与直接受损失部分设计费相等的赔偿金。
  
  第七条 其他约定
  
  本合同自________年____月____日双方签字后生效,全部设计任务完成后失效。本合如有未尽事宜,需经双方共同协商作出补充规定。补充协定与本合同具有同等效力,但不得与本合同内容抵触。
  
  在合同执行中如发生纠纷,双方应及时协商解决。协商不成时,双方属于同一部门的,由上级主管部门调解;调解不成,可选择:(1)向仲裁机构申请仲裁,(2)直接向人民法院起诉。
  
  本合同正本一式二份,甲乙双方各执一份;合同副本一式____份,送____、____、____……等单位各留存一份。
  
  建设单位(甲方):________________________
  
  代表人:________________________________
  
  ____年____月____日
  
  设计单位(乙方):________________________
  
  代表人:________________________________
  
  ____年____月____日
  
  以上就是建设工程设计合同标准文本了,希望对您有所帮助。建设工程设计合同所涉及的内容多且细,书写也较复杂,为了避免日后不必要的纠纷,建议找的专业律师为你撰写,他们会为您提供专业服务。
  
  ...

·劳动争议仲裁管辖法院怎么确定
      劳动争议仲裁管辖法院怎么确定1、什么是劳动争议诉讼劳动争议诉讼是指劳动争议当事人对仲裁机构的裁决不服,持劳动争议裁决书依法向人民法院进行诉讼,要求保......


·在经过了工伤认定之后,职工还需要申请做劳动能力鉴定,确定了实
      在经过了工伤认定之后,职工还需要申请做劳动能力鉴定,确定了实际的伤残等级之后,才能据此获得相应的赔偿。因此,很多人在提出申请之后都想要知道到底进行劳动......


·如何订立劳动合同的违约金条款?
      新的毕业季中,相信有不少高校的学生已经拿到了不少公司的录取通知。那么接下来就是与该用人单位签订劳动合同了,在劳动合同的签订中,劳动合同的违约金条款就是......


·如何确定劳动争议仲裁委员会的管辖机构?
      劳动争议仲裁管辖,是指确定各个劳动争议仲裁委员会审理劳动争议案件的分工和权限,明确当事人应当到哪一个劳动争议仲裁委员会申请劳动争议仲裁,由哪一个劳动争......


·公司法修订内容的具体解读
      公司法修订内容的具体解读公司是现代经济体制中最常见的经济组织形式。随着我国市场经济的建立和发展,我国公司的内部结构也越来越完善。经济是瞬息万变的,我国公司法也是跟随时代的变化而变化,虽然法律具有滞后性,但是法律会尽量追赶经济的发展速度。我国......


·机动车交通事故责任强制保险赔偿限额
      现在越来越多的家庭选择购买机动车进行交通代步,随着车辆数量的增多,交通事故也日渐频发。为了最大范围内的规避此类问题,在买车的时候,车主们都会购买机动车交通事故责任强制保险,当发生交通事故的时候,可以保障自己和爱车的切身利益。那么机动车交通事......


·离婚了借款如何处理
      离婚了借款如何处理一、离婚了借款如何处理首先需要判断此借款是否属于夫妻共同债务,如果属于共同债务,离婚时需要共同承担,如果是属于一方的个人债务由个人承担。根据我国婚姻法及其司法解释的规定,法定的夫妻共同债务的范围有:1、婚前一方借款购......


·我家农村的耕地可以卖吗?
      土地承包经营权转让,指土地承包经营权人将其拥有的未到期的土地承包经营权以一定的方式和条件移转给他人的行为。农村土地承包法第34条规定,经发包方同意,承包方可以将全部或者部分的土地承包经营权转让给本集体经济组织的其他农户,由该农户同发包方确立新的承......


·车祸理赔和法院判决的区别是什么
      车祸理赔和法院判决的区别是什么发生车祸,肯定第一时间找保险公司进行理赔,但是车祸双方很可能因为赔偿问题产生纠纷,起诉到法院,法院作出判决后,车祸理赔和法院判决的赔偿有什么区别?我们在下文为您简要分析一下,希望对您有所帮助。一、车祸理赔和法院......


·无效婚姻财产分割的法律规定是怎样的
      ?无效婚姻就是指这段婚姻在法律上是不承认的不具有法律效应的婚姻关系,无效婚姻在结束之后也是需要对财产进行分割的,下面您就跟网站的我们一起来看看无效婚姻财产分割的法律规定是怎样的吧,希望对您有所帮助。一、无效婚姻财产分割的法律规定是怎样的最......


·驾车撞死人怎么进行赔偿
      驾车撞死人怎么进行赔偿机动车辆在运营过程中,因有关人员实施违反道路交通法规的行为,造成他人人身伤亡或财产损失的,就是交通事故,构成交通事故引起损害赔偿责任。那驾车撞死人的该怎么赔偿呢?请跟随我们一起在下文中进行了解。《最高人民法院关于审理人身......


·女方打离婚争抚养权官司要怎么收集证据?
      夫妻离婚之后,孩子的抚养权问题往往会成为打官司的主要目的。无论是父亲还是母亲,对孩子都有深厚的感情,但女性因为生理原因,对于孩子的着更为千丝万缕的牵挂。如果离婚时一定要通过打官司的方式来争夺抚养权,那么,女方打离婚争抚养权官司要怎么收集证据......



·九江市看守所新地址及对外联系电话
      关于九江市看守所搬迁的公告九江市看守所已于2......



·扬州交通事故律师
    扬州交通事故律师全程代理交通事故案件,为扬州地区提供专业的交......



·借钱不还报警有用吗
      借钱不还报警有用吗借钱不还怎么办借款是现实生活中经常发生的事,当债务人不履行还款义务时。债权人怎么办呢?借钱不还报警有用吗?为您整理了这篇文章,帮助您解决遇到的问题。一、借钱不还报警有用吗报警是公安机关立案的前提,但是借款纠纷是民事纠纷,公安......


·情势变更与不可抗力
          两者的主要区别在于:          一是不可抗力一般导致合同无法履行,无法履行包括全部不能、部分不能、永久不能和一时不能。情势变更原则的适用,并不要求合同无法履行,情势变更后合......


·怎样做医疗过错鉴定?
      怎样做医疗过错鉴定?以下即为流程:1,写个申请书,递交给当地卫生局2,卫生局给你开个手续3,到医学会正式申请鉴定,预交鉴定费。第一次市级鉴定2300元左右。收据保存好。如果以后官司赢了,鉴定费医院赔偿你。4,写个鉴定的书面陈述书。这个......



※声明:本页内容仅代表发帖者个人观点,不代表本站同意其观点和对其真实性负责,如涉及侵权或违法违规,请点此举报

有问题要咨询?在建设工程中,委托方与承包方会签订一份建设工程设计合同,这份

<{{title}}>

事发地:*<--请留地址,便于分析
手机号:*<--请留手机,以便律师回复

相关法律问答:
·我咨询下,我昨天骑着摩托车走着突然一个人开着车出来喇叭也不按,眼看我就要冲过去了
·离婚房产以及财产转移问题
·婚后生病残疾。离婚该怎么办?
·爸爸因为借朋友十几万后那个朋友就不见? 爸爸的其他的朋友也被骗了 已经几? 这
·公司发生工伤没有赔偿,现在搞劝退
·开发商不会不退我的首付款吧
·没有手印,只有签字,也没身份证复印件,有效吗san
·我2018年IO月22日买入康美药业1000股,股价131


推荐律师


江苏 周宏祥律师
副主任律师 执业14年
18651990859

上海 邱国开律师
法学学士 执业12年
13052261268

江苏 王庆磊律师
副主任 法学学士 
18036231135

江苏 章浩律师
副主任 法学学士 
18951945636

浙江 李力律师
副主任律师 法学硕士 执业12年
18667830319

热门城市

·邯郸律师
·
阿坝律师
·
酒泉律师
·
固原律师
·
四平律师
·
昌吉律师
·
延庆区律师
·
嘉定区律师
·
林芝律师
·
朔州律师
·
甘肃律师
·
鸡西律师
·
潼南区律师
·
西安律师
·
内蒙古律师
·
宁德律师

找律师网·法律知识
www.da64.net ©Copyright 2000-2023
登陆 | 会员中心 | 联系我们 | 违法违规举报